建设工程改造合同5篇.docx

建设工程改造合同5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

第三条工程价款和支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX），包含但不限于以下费用：设计费、材料费、施工费、验收费等。

2.乙方需向甲方提供正式发票，甲方在收到发票后XX个工作日内支付款项。具体支付时间和金额按照双方协商确定的时间节点进行支付。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.工程竣工后，乙方需提交完整的验收资料，甲方需在收到资料后XX个工作日内进行验收。验收标准为施工图纸和甲方要求。

3.如验收不合格，乙方需按要求进行整改，直至验收合格为止。

第五条违约责任

1.甲方如未按时支付工程款项或未提供必要支持和资料，需承担相应的违约责任。每延误一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方如未按时完成工程施工内容或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。每延误一天，需向甲方支付违约金XX元。同时，乙方还需按要求进行整改，直至符合要求为止。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需共同遵守合同条款，不得擅自更改或解除。如有特殊情况需要调整或解除，需经双方协商达成一致意见后方可进行。

2.如一方违反合同条款或不能按时履行合同义务，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任并终止合同。但应提前XX个工作日书面通知对方。若因违约方原因导致合同终止，违约方需承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决与法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应法律责任。如有其他未尽事宜或需要补充的内容，双方可另行签订补充协议加以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条合同附件与说明

1.本合同附件包括施工图纸、技术要求、验收标准等文件资料。这些文件资料都是本合同的重要组成部分，双方需共同遵守其中的规定和要求。

2.在合同履行过程中，如有任何疑问或需要进一步说明的问题，双方应及时进行沟通协商。协商过程中应坚持诚信合作、友好协商的原则解决问题。

综上所述，本建设工程改造合同是双方共同协商达成的约定和承诺。双方需共同遵守合同条款和原则解决问题，确保工程顺利进行并达到预定目标。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

二、合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

三、工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.乙方在合同签订后XX天内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后XX天内予以审核并支付预算总金额的XX%作为预付款。

3.乙方每月XX号前向甲方报送上月完成工程量报表，甲方在收到报表后XX天内予以审核并支付相应工程进度款。

4.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算书后XX天内予以审核并支付至结算总金额的XX%。

5.剩余XX%的工程款作为工程质量保证金，在保修期满后