吊顶油漆施工合同5篇.docx

吊顶油漆施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行吊顶油漆施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________吊顶油漆施工工程。

2.工程地点：__________。

3.承包范围：室内吊顶、墙面油漆施工等。

二、工期

1.本工程自签订合同之日起开始，工期为______天。

2.如遇下列情况，经甲方确认，工期可相应顺延：

（1）因甲方原因造成停工。

（2）不可抗力因素。

三、工程造价及付款方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方在签订合同后三日内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

3.工程完工验收合格后三日内，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程标准与要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工设计图及说明进行施工。

2.施工过程中如遇设计变更，需经甲方同意并出具书面变更通知。

3.吊顶材料、墙面油漆等材料需符合国家标准，并提供相应的合格证明。

4.施工过程中，乙方应保证施工现场的整洁，避免对周围环境的污染。

5.工程完工后，乙方需进行验收并提交验收资料。

五、工程质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方的要求。

2.工程完工后，乙方应组织自检并书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3.如因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担整改费用并承担相应损失。

4.验收合格后，双方签署验收合格证书。

六、违约责任

1.若因乙方原因造成工期延误，乙方需承担违约责任并支付违约金。

2.若因甲方原因造成停工，甲方需承担停工期间的损失。

3.若因乙方施工质量问题导致验收不合格并造成甲方损失，乙方需承担赔偿责任。

4.双方应遵守合同约定，如一方违约需承担相应法律责任。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：______

地址：__________地址：__________

联系电话：__________联系电话：__________

日期：__________日期：__________

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________吊顶油漆工程

2.工程地点：_________

3.承包范围：顶棚、墙面乳胶漆及木器油漆工程

4.承包方式：包工包料

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束。

2.如有下列情况，工期可相应顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为XX元（大写：_________元）。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方在达到甲方要求后，甲方在三个工作日内将款项转入乙方指定账户。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：依据国家质量评定标准和双方认定的施工方案、图纸要求。

3.乙方必须建立健全施工质量的检查制度，确保工程质量。

4.因乙方原因造成的质量问题，乙方必须无条件返修。

5.因甲方原因造成的质量问题，甲方必须在未施工前通知乙方，以便乙方做好相应的准备。否则由此造成的损失由甲方承担。