建设工程勘察设计项目合同7篇.docx

建设工程勘察设计项目合同7篇

篇1

发包人（甲方）：[公司名称]

承包人（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程的勘察设计项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程设计内容：[设计内容]

二、乙方承包范围

1.乙方承包范围包括：[承包范围]

2.具体内容包括：[具体内容]

三、建设工期

1.本工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。

2.乙方应在计划开工日期前完成设计准备工作，并在计划完工日期前完成全部设计工作。

四、质量保证

1.乙方应建立健全质量保证体系，确保勘察设计工作质量符合相关标准和要求。

2.乙方应严格按照甲方提供的技术要求和规范进行设计，确保设计成果符合甲方需求。

五、必威体育官网网址义务

1.乙方应对甲方提供的所有资料和信息必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方应对其工作人员进行必威体育官网网址教育，确保必威体育官网网址义务得到切实履行。

六、合同价款及支付方式

1.本工程勘察设计费用总额为：XX元。

2.支付方式：[支付方式]

七、违约责任

1.甲方如未按时支付勘察设计费用或未提供必要的技术资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成设计任务或设计质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如有下列情形之一，合同终止：

（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；

（2）甲方或乙方严重违约，导致合同无法继续履行；

（3）双方协商一致的终止合同。

十、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。

甲方（签字盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包人：[公司名称]

承包人：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程的勘察设计项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程设计内容：[设计内容]

5.工程施工内容：[施工内容]

二、发包人职责

1.负责办理有关建设手续，为承包人提供必要的支持和帮助。

2.负责提供勘察设计的资料，并确保资料的真实性和完整性。

3.负责对勘察设计的成果进行验收，并提出合理的修改意见。

4.负责支付勘察设计费用，确保支付及时、准确。

三、承包人职责

1.负责制定勘察设计的详细计划，并按时提交给发包人。

2.负责进行现场勘察，收集必要的数据和信息。

3.负责进行设计工作，包括概念设计、方案设计、施工图设计等。

4.负责对设计成果进行自查和审核，确保设计质量符合要求。

5.负责提供必要的售后服务和支持，确保勘察设计成果得到有效应用。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。具体金额根据工程规模、设计难度和工期等因素进行协商确定。

2.支付方式：合同签订后，发包人应支付合同价款的XX%作为预付款。勘察设计工作完成后，发包人应支付剩余的XX%款项。具体支付时间和方式由双方协商确定。

五、违约责任

1.如果发包人未按时支付勘察设计费用或未提供必要支持和帮助，导致承包人无法按时完成勘察设计任务，发包人应承担相应的违约责任。

2.如果承包人未按时完成勘察设计任务或提供的成果不符合要求，导致发包人无法按时完成建设任务，承包人应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

如双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果，并承担相