二零二四年度景区绿化亮化维护施工合同2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度景区绿化亮化维护施工合同1

本合同目录一览

1.施工范围及内容

1.1施工区域

1.2施工项目

1.3施工标准

2.施工工期及进度

2.1施工期限

2.2进度安排

2.3施工计划调整

3.施工质量要求

3.1质量标准

3.2质量检查

3.3质量验收

4.施工材料及设备

4.1材料清单

4.2材料供应

4.3设备清单

4.4设备供应

5.施工安全与环境保护

5.1安全责任

5.2安全措施

5.3环境保护措施

6.施工合同价格及支付方式

6.1合同价格

6.2付款方式

6.3付款进度

7.合同变更及解除

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3合同解除条件

7.4解除程序

8.争议解决方式

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任及处理

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约处理

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.合同附件及补充协议

11.1附件

11.2补充协议

12.合同签订及生效日期

12.1签订日期

12.2生效日期

13.合同履行及监督管理

13.1履行责任

13.2监督管理

13.3履行期限

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.施工范围及内容

1.1施工区域：本合同所指施工区域为甲方景区范围内的绿化亮化区域，包括但不限于景区道路两侧、景点周边、景区入口及广场等区域。

1.2施工项目：包括但不限于树木修剪、花卉种植、草坪铺设、景观照明设施安装及维修、环境美化工程等。

1.3施工标准：施工应严格按照国家相关标准、规范和甲方要求进行，确保工程质量、安全、环保。

2.施工工期及进度

2.1施工期限：本合同约定施工期限为自合同签订之日起个月内完成，具体工期根据实际施工情况进行调整。

2.2进度安排：施工进度计划需提前天提交甲方审核，甲方应在天内给予回复。施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

3.施工质量要求

3.1

质量标准：施工质量应符合国家相关标准、规范及甲方要求，确保工程质量合格、美观、耐用。

3.2质量检查：施工过程中，甲方应定期对施工质量进行检查，发现问题应及时通知乙方整改。整改完成后，甲方应重新进行验收。

3.3质量验收：施工完成后，乙方应组织相关人员进行自检，合格后向甲方提交验收申请。甲方应在天内组织验收，验收合格后乙方方可进行下道工序施工。

4.施工材料及设备

4.1材料清单：本合同约定施工所需材料清单，包括材料名称、规格、数量、产地等信息。

4.2材料供应：乙方负责材料采购及供应，确保材料质量符合要求。甲方有权对材料进行抽检。

4.3设备清单：本合同约定施工所需设备清单，包括设备名称、型号、数量、产地等信息。

4.4设备供应：乙方负责设备租赁或购买，确保设备性能符合要求。甲方有权对设备进行检查。

5.施工安全与环境保护

5.1安全责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

5.2安全措施：乙方应采取必要的安全措施，包括但不限于安全培训、现场安全管理、安全防护设施等。

5.3环境保护措施：乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。

6.施工合同价格及支付方式

6.1合同价格：本合同约定施工总价格为人民币万元整，包含材料、人工、设备、税费等费用。

6.3付款进度：具体付款进度详见附件《付款进度表》。

8.争议解决方式

8.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：如双方同意仲裁，可选择具有管辖权的人民法院或仲裁委员会作为争议解决机构。

8.3争议解决程序：争议解决机构应按照其规定程序进行审理，双方应积极配合，提供必要证据。

9.违约责任及处理

9.1违约情形：任何一方违反合同约定，均构成违约。包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定付款、未履行安全责任等。

9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。

9.3违约处理：违约发生后，守约方有权要求违约方采取补救措施，如违约金不足以弥补损失，守约方有权要求赔偿。

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同终止条件：合同履行完毕或因不可抗力、双方协商