二零二四年度商业广场小工程简单承包合同样本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度商业广场小工程简单承包合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.合同工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证期

5.工程进度款支付

5.1付款方式

5.2付款节点

5.3付款条件

5.4付款方式变更

6.材料供应与验收

6.1材料供应责任

6.2材料质量要求

6.3材料验收程序

6.4材料变更及增减

7.工程变更及增减

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3变更工期

8.安全生产与文明施工

8.1安全生产责任

8.2文明施工要求

8.3事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决期限

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力发生后的处理

12.3不可抗力解除合同

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方基本信息

1.1.1名称：建筑工程有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3注册资本：1000万元

1.1.4注册地址：市区路号

1.1.5营业执照号码：05

1.2业主方基本信息

1.2.1名称：商业广场有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3注册资本：5000万元

1.2.4注册地址：市区路号

1.2.5营业执照号码：09876

2.工程概况

2.1工程名称：二零二四年度商业广场小工程

2.2工程地点：市区商业广场

2.3工程内容：商业广场内部装修及设施安装

2.4工程规模：约500平方米

3.合同工期

3.1工期开始时间：2024年3月1日

3.2工期结束时间：2024年6月30日

3.3工期延误责任：若因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付相当于工程合同总价0.5%的违约金。

4.工程质量要求

4.1质量标准：按照国家相关行业标准和规范执行

4.2质量检验：业主方有权对工程质量进行监督和检验，承包方应积极配合

4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，工程质量保证期为一年

5.工程进度款支付

5.1付款方式：按工程进度分期支付

5.2付款节点：工程开工前支付10%，工程完成50%支付30%，工程竣工支付50%，剩余10%作为质保金

5.3付款条件：工程进度款支付需符合合同约定，且无违约行为

5.4付款方式变更：如业主方与承包方协商一致，可变更付款方式

6.材料供应与验收

6.1材料供应责任：承包方负责工程所需材料的采购、运输和保管

6.2材料质量要求：材料质量必须符合国家相关标准和规范要求

6.3材料验收程序：材料到货后，承包方应通知业主方进行验收，验收合格后方可使用

6.4材料变更及增减：如需变更材料或增减材料，双方应协商一致并签订补充协议

7.工程变更及增减

7.1变更程序：工程变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议

7.2变更费用：因变更产生的费用，由变更责任方承担

7.3变更工期：因变更导致的工期延误，按合同工期延误责任处理

8.安全生产与文明施工

8.1安全生产责任

8.1.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中人员、设备的安全

8.1.2业主方对施工现场安全负监督责任，有权要求承包方采取措施消除安全隐患

8.2文明施工要求

8.2.1施工现场应保持整洁，不得随意堆放材料，施工垃圾应及时清理

8.2.2施工过程中应采取措施减少对周边环境的影响，如噪音、粉尘等

8.3事故处理

8.3.1发生安全事故时，承包方应立即停止施工，及时上报业主方和相关部门

8.3.2事故原因调查、处理和责任追究按国家相关法律法规执行

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议

9.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序

9.2.1争议发生后，双方应在3