二零二四年度建筑施工合同延期与索赔合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度建筑施工合同延期与索赔合同

本合同目录一览

第一条合同概述

1.1合同类型

1.2合同双方

1.3工程概况

第二条延期条款

2.1延期申请

2.2延期批准

2.3延期后的工程时间表

第三条延期费用

3.1延期费用的计算

3.2延期费用的支付

3.3延期费用的调整

第四条索赔条款

4.1索赔条件

4.2索赔程序

4.3索赔金额的计算

第五条索赔证据

5.1索赔材料的提交

5.2证据的审核

5.3证据的补充

第六条争议解决

6.1争议的解决方式

6.2调解程序

6.3仲裁或诉讼

第七条合同的解除

7.1解除条件

7.2解除程序

7.3解除后的权利和义务

第八条违约责任

8.1违约的情形

8.2违约的责任

8.3违约的赔偿

第九条不可抗力

9.1不可抗力的定义

9.2不可抗力的通知

9.3不可抗力的后果

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的定义

10.2必威体育官网网址信息的保护

10.3必威体育官网网址信息的例外

第十一条法律适用

11.1合同的法律适用

11.2法律的变更

11.3法律的解释

第十二条合同的修订

12.1修订的条件

12.2修订的程序

12.3修订的效力

第十三条通知程序

13.1通知的方式

13.2通知的时间

13.3通知的生效

第十四条合同的生效

14.1合同的签署

14.2合同的生效时间

14.3合同的终止条件

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同类型

本合同为二零二四年度建筑施工合同延期与索赔合同，由合同双方共同签订并遵守。

1.2合同双方

甲方：建筑工程有限公司

乙方：建筑施工有限公司

1.3工程概况

工程名称：建设项目

工程地点：地区

工程规模：平方米

工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程。

第二条延期条款

2.1延期申请

乙方如需延期，应提前向甲方提交书面延期申请，说明延期的理由、期限及可能对工程造成的影响。

2.2延期批准

甲方应在收到乙方延期申请后十个工作日内予以批准或答复。如甲方不同意延期，乙方应按原合同约定的时间完成工程。

2.3延期后的工程时间表

延期后的工程完成时间应由双方协商确定，并在合同中予以明确。乙方应按照延期后的工程时间表合理安排施工进度，确保工程按时完成。

第三条延期费用

3.1延期费用的计算

延期费用根据延期天数和工程总价款的一定比例计算。具体比例由双方在合同中约定。

3.2延期费用的支付

甲方应在延期费用计算完成后五个工作日内支付给乙方。

3.3延期费用的调整

如因特殊情况导致工程延期，双方可协商调整延期费用。

第四条索赔条款

4.1索赔条件

乙方如认为自己的合法权益受到损害，且有正当理由，可以向甲方提出索赔。

4.2索赔程序

乙方应在知道或应当知道索赔事项发生后十个工作日内向甲方提交书面索赔通知，并详细说明索赔的理由和要求。

4.3索赔金额的计算

索赔金额根据乙方实际损失和合同约定的赔偿比例计算。具体赔偿比例由双方在合同中约定。

第五条索赔证据

5.1索赔材料的提交

乙方应向甲方提交与索赔有关的证据材料，包括但不限于合同文件、施工记录、财务报表等。

5.2证据的审核

甲方应在收到乙方索赔材料后十个工作日内进行审核，并根据审核结果决定是否支付索赔金额。

5.3证据的补充

如甲方认为乙方提交的证据不足以支持索赔请求，甲方有权要求乙方补充相关证据。

第六条争议解决

6.1争议的解决方式

双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。

6.2调解程序

如双方同意调解，可向合同约定的调解机构申请调解。调解结果对双方具有法律约束力。

6.3仲裁或诉讼

如双方选择仲裁，应向合同约定的仲裁机构提交仲裁申请。如选择诉讼，应向合同约定的法院提起诉讼。

第八条违约责任

8.1违约的情形

8.2违约的责任

违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额由双方在合同中约定。

8.3违约的赔偿

如违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失和合同约定的赔偿比例计算。

第九条不可抗力

9.1不可抗力的定义

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

9.2不可抗力的通知

一方如遇到不可抗力事件，应立即通知对方，并在不可抗力结束后十个工作日内提供相关证明文件。

9.3不可抗力的后果

因