个人承包木工工程合同（2024年版）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个人承包木工工程合同（2024年版）

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程量

1.5工程期限

2.承包人的义务

2.1承包人的资质

2.2承包人的施工组织

2.3承包人的施工质量

2.4承包人的安全生产

2.5承包人的材料供应

3.发包人的义务

3.1发包人的责任

3.2发包人的配合

3.3发包人的工程款支付

3.4发包人的其他支持

4.工程款结算

4.1工程预付款

4.2工程进度款

4.3工程竣工款

4.4工程质量保证金

4.5工程尾款

5.违约责任

5.1承包人的违约

5.2发包人的违约

6.争议解决

6.1争议的解决方式

6.2争议的管辖法院

7.合同的生效、变更和终止

7.1合同的生效条件

7.2合同的变更

7.3合同的终止

8.其他约定

8.1必威体育官网网址条款

8.2不可抗力

8.3法律法规的适用

8.4合同的解释

9.合同的附件

9.1工程设计图纸

9.2施工方案

9.3材料供应清单

9.4相关资质证书

10.合同的签订日期

11.合同的签订地点

12.合同双方签字

13.合同的副本数量

14.合同的备案手续

第一部分：合同如下：

1.工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的具体工程名称。

1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。

1.3工程内容：具体包括但不限于木工工程的施工内容、工程范围和施工项目等。

1.4工程量：根据工程设计图纸和施工方案确定的工程量。

1.5工程期限：双方协商确定的工程开始日期和预计竣工日期。

2.承包人的义务

2.1承包人的资质：承包人应具备国家规定的相关行业资质证书，并在有效期内。

2.2承包人的施工组织：承包人应按照施工方案组织施工，确保施工进度和质量。

2.3承包人的施工质量：承包人应保证施工质量符合国家相关标准和设计要求。

2.4

承包人的安全生产：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

2.5承包人的材料供应：承包人应按照合同约定提供合格的施工材料。

3.发包人的义务

3.1发包人的责任：发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的支持。

3.2发包人的配合：发包人应协助承包人办理相关施工手续，并提供必要的配合。

3.3发包人的工程款支付：发包人应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。

3.4发包人的其他支持：发包人应提供合同约定的其他支持，包括但不限于施工期间的通行、水电供应等。

4.工程款结算

4.1工程预付款：发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款，金额双方协商确定。

4.2工程进度款：按照工程进度，发包人应支付相应的工程进度款。

4.3工程竣工款：工程验收合格后，发包人应支付工程竣工款。

4.4工程质量保证金：双方协商确定一定比例的工程质量保证金，待工程保修期结束后支付。

4.5工程尾款：扣除已支付的款项和质量保证金后，发包人应支付工程尾款。

5.违约责任

5.1承包人的违约：承包人未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。

5.2发包人的违约：发包人未能按照合同约定支付工程款或提供施工条件的，应承担违约责任。

6.争议解决

6.1争议的解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

6.2争议的管辖法院：双方约定争议解决的管辖法院，或按照法律规定确定。

8.其他约定

8.1必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和工程施工过程中获取的商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。

8.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按法律规定和合同约定处理。

8.3法律法规的适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

8.4合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成的，按法律规定和合同约定处理。

9.合同的附件

9.1工程设计图纸：附件中应包含工程设计的详细图纸和说明。

9.2

施工方案：附件中应包含承包人提交的施工方案和施工组织设计。

9.3材料供应清单：附件中应详细列出承包人负责供应的材料种类、规格、数量等信息。

9.4相关资质证书：附件中应包含承包人的相关行业资质证书复印件。

10.合同的签订日期：双方签字确认的合同签订日期。

11.合同的签订地点：双方签字确认