建设工程施工补充协议7篇.docx

建设工程施工补充协议7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲乙双方已签订了关于____________项目的主要建设工程施工合同，为明确双方在工程施工过程中的权益和义务，更好地处理相关问题，特签订此补充协议。

一、工程概况

本工程为____________项目，地点位于_____________，主要施工内容包括但不限于______________。补充协议在原合同的基础上进一步明确了工程的详细内容和技术要求。

二、合同工期及进度安排

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程进度与质量。如有特殊情况，乙方需及时与甲方沟通协商。

2.乙方应制定详细的项目进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度计划进行调整，乙方应无条件执行。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：_____________元（大写：_________________________元整）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例按照双方约定执行。

3.乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提交结算报告。甲方审核无误后，按照约定支付尾款。

四、质量保证与验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照国家标准及合同约定的相关条款执行。验收过程中如发现质量问题，乙方应负责无偿修复。

3.甲方有权委托第三方进行工程质量检测，费用由甲方承担。若检测结果不合格，乙方应承担相应责任。

五、安全施工与文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全。若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.乙方应做好施工现场环境保护工作，减少施工噪音、尘土污染等问题对周边环境的影响。

3.甲方有权对施工现场进行安全检查和文明施工检查，发现问题要求乙方及时整改。

六、违约责任及纠纷解决方式

1.若甲乙双方在执行合同过程中发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.若因乙方原因造成工程延期、质量不符合约定等违约情况，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因甲方原因造成工程停工、无法继续履行等违约情况，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

七、其他约定事项

1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已经签订关于XXXX项目的主要建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的权益和义务，特签订此补充协议：

一、概述与定义

本次补充协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节和特定问题。所涉及到的术语和定义将依据原合同和现行的相关法律法规进行解释。

二、工期与进度安排

1.乙方承诺严格按照合同规定的工期完成所有工程项目施工任务，保证工程质量与进度。

2.工程进度计划：乙方需提交详细的项目进度计划表，包括各阶段的时间节点和关键里程碑事件等，并严格按照计划执行。

三、工程价款调整与支付方式

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及建设工程施工合同的有关规定，本着公平、公正、平等互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下补充协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、合同条款的补充与修改

1.合同的生效条款约定如下：

（1）本协议经双方签字或盖章后生效。

（2）本协议与施工合同具有同等法律效力，但如施工合同与本协议条款存在冲突时，以本协议条款为准。

2.合同的违约责任条款约定如下：

（1）发包人未能按照合同约定支付工程进度款或竣工验收后未能及时返还承包人的剩余材料，每逾期一天，发包人应支付承包人违约金XX元。

（2）承包人未能按照合同约定按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，每逾期一天，承包人应支付发包人违约金XX元。同时，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失。