[必威体育精装版]泥工承包合同模板(04版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

[必威体育精装版]泥工承包合同模板(04版)

本合同目录一览

1.承包范围

1.1工程概况

1.2施工内容

1.3承包方式

2.工程进度与交付

2.1工程时间表

2.2工程交付标准

2.3工程进度报告

3.工程质量与标准

3.1质量要求

3.2质量保证措施

3.3质量验收

4.材料供应与管理

4.1材料供应

4.2材料验收

4.3材料储存与管理

5.工程款项

5.1合同价格

5.2付款方式

5.3进度付款

5.4竣工结算

5.5款项支付条件

6.工期延误

6.1工期延误责任

6.2工期延误处理

6.3工期延误费用

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任认定

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁

8.3诉讼

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约必威体育官网网址

11.合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2法律法规

12.3合同的转让

12.4附件

13.合同的签署与盖章

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3盖章

14.附件

14.1工程图纸

14.2施工方案

14.3材料清单

14.4其他技术文件

第一部分：合同如下：

第一条承包范围

1.1工程概况

本合同所述工程为：[工程名称]，位于[工程地址]，工程内容包括但不限于：[工程内容详细描述]。

1.2施工内容

1.3承包方式

本工程采用[承包方式，如总价承包、单价承包等]方式进行承包。

第二条工程进度与交付

2.1工程时间表

双方同意按照附件[附件编号]所列的工程时间表进行工程的进度安排。

2.2工程交付标准

2.3工程进度报告

承包人应定期向业主提供工程进度报告，报告内容包括但不限于：[报告内容详细描述]。

第三条工程质量与标准

3.1质量要求

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，并达到双方约定的质量标准。

3.2质量保证措施

3.3质量验收

工程验收应按照双方约定的验收标准进行，验收不合格的工程，承包人应负责整改直至达到验收标准。

第四条材料供应与管理

4.1材料供应

材料供应应按照附件[附件编号]所列的材料供应计划进行。

4.2材料验收

材料验收应按照双方约定的验收标准进行，验收不合格的材料，承包人应负责退换。

4.3材料储存与管理

承包人应负责材料的储存与管理，确保材料安全、整齐、分类存放，防止材料损失和变质。

第五条工程款项

5.1合同价格

本工程合同总价为：[合同总价]，币种为：[币种]。

5.2付款方式

付款方式为：[付款方式，如进度付款、竣工结算等]。

5.3进度付款

进度付款应按照双方约定的付款比例进行，具体付款比例和时间在附件[附件编号]中详细列明。

5.4竣工结算

工程竣工后，双方按照约定的结算方式进行竣工结算。

5.5款项支付条件

款项支付应符合双方约定的支付条件，具体支付条件在附件[附件编号]中详细列明。

第六条工期延误

6.1工期延误责任

因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的责任。

6.2工期延误处理

工期延误的处理应按照双方约定的方式进行，具体处理方式在附件[附件编号]中详细列明。

6.3工期延误费用

工期延误产生的费用应由承包人承担，具体费用在附件[附件编号]中详细列明。

第七条违约责任

7.1违约行为

双方应严格履行合同约定的义务，任何一方违约均应承担违约责任。

7.2违约责任认定

违约责任的认定应按照双方约定的方式进行，具体认定方式在附件[附件编号]中详细列明。

7.3违约赔偿

违约方应承担相应的违约赔偿责任，具体赔偿金额和方式在附件[附件编号]中详细列明。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）提交[仲裁委员会名称]仲裁；

（2）向[人民法院名称]提起诉讼。

8.2仲裁

双方同意，仲裁地点为：[仲裁地点]，仲裁语言为：[仲裁语言]。

8.3诉讼

双方同意，诉讼地点为：[诉讼地点]，诉讼语言为：[诉讼语言]。

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

9.2合同解除

合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

双方应对在合同