施工合同书样本6篇.docx

施工合同书样本6篇

篇1

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________。

2.工程地点：___________________。

3.工程内容：___________________。

4.工程规模：___________________。

二、工程期限

1.本工程自_____年____月____日开工，至_____年____月____日竣工，工期共计_____天。

2.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：大写_________________元整，小写￥______元。

2.付款方式：分期支付。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在______内支付乙方全部工程款。

四、工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.开工日期：XXXX年XX月XX日。

3.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XX元（￥XX）。

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：[验收标准]

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理项目相关手续，协调内外部关系；

（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施；

（3）负责办理项目竣工验收手续。

2.乙方职责及义务：

（1）负责施工过程中的质量控制、进度控制和成本控制；

（2）负责提供施工所需的劳动力、材料和技术支持；

（3）负责办理项目竣工验收手续，并协助甲方办理相关证件。

第六条违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方违约，另一方有权终止合同，并追究违约责任。

第八条其他约定事项

1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的安全；如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。

2.文明施工：乙方应严格遵守文明施工规定，确保施工过程中的环境卫生；如因乙方原因造成环境污染或扰民行为，乙方需承担相应的法律责任。

3.材料管理：乙方应妥善管理施工所需材料，确保材料的供应和质量；如因乙方原因造成材料损失或浪费，乙方需承担相应的经济责任。

4.竣工验收：竣工验收应符合国家相关标准和甲方要求，如因乙方原因造成验收不合格，乙方需承担相应的法律责任和费用。

5.必威体育官网网址义务：双方应严格必威体育官网网址本合同内容及项目实施过程中的相关信息，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

6.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、生效时间和双方的权利义务。

7.合同终止后的义务：合同终止后，乙方应妥善清理施工现场，确保场地整洁；同时，乙方应积极配合甲方进行项目收尾工作，确保项目顺利进行。

8.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任和费用。

9.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生