总承包合同交底模板8篇.docx

总承包合同交底模板8篇

篇1

发包方（全称）：_________

承包方（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、承包范围及方式

1.承包范围：本工程的全部建设内容。具体包括：_________

2.承包方式：采用总承包方式，即承包方负责工程的整体设计、施工、调试及交付使用。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.合同总工期：_________天。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括工程设计、施工、调试等全部费用。

2.支付方式：采取以下支付方式：_________。具体支付节点和金额按照合同约定执行。

五、质量保证及验收标准

1.承包方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规、标准的要求。

2.验收标准：按照《中华人民共和国建筑法》及相关法规、标准执行。具体验收标准如下：_________。

3.质保期：本工程质保期为_________年，自工程竣工验收之日起计。在质保期内，承包方应对工程质量负责，并承担因质量问题导致的维修费用。

六、安全施工及文明施工要求

1.承包方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法规，确保工程施工过程中的安全生产。

2.承包方应落实文明施工措施，确保施工过程中的环境卫生和文明作业。具体文明施工要求如下：_________。

3.承包方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

七、违约责任及赔偿标准

1.违约责任的承担方为违约方。违约方应承担因违约行为导致的全部损失和费用。具体违约责任如下：_________。

2.赔偿标准：按照《中华人民共和国合同法》及相关法规执行。具体赔偿标准如下：_________。

3.违约方应在违约行为发生后及时采取措施进行补救，并承担相应的违约责任和赔偿费用。非违约方有权要求违约方进行补救和赔偿。

八、争议解决及管辖法院

1.本合同的争议解决方式为：协商、调解、诉讼或仲裁。具体解决方式按照合同约定执行。如协商、调解无法达成一致的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，一方不履行裁决的，另一方可以向人民法院申请强制执行。

2.管辖法院为：_________人民法院。如合同双方协商一致的，可以变更管辖法院。但变更管辖法院前，应当先向原管辖法院提出变更申请并获得批准后，方可变更管辖法院。如协商不成的，按照合同约定执行管辖法院。

3.争议解决过程中涉及的鉴定费、律师费等费用由争议双方自行承担。具体费用按照合同约定执行。如合同双方协商一致的，可以变更费用承担方式。但变更费用承担方式前，应当先向原费用承担方提出变更申请并获得批准后，方可变更费用承担方式。如协商不成的，按照合同约定执行费用承担方式。

篇2

目录

一、合同概述

二、合同各方权利义务

1.发包人权利义务

2.承包人权利义务

三、工程实施要求

1.施工准备

2.施工过程控制

3.竣工验收

四、质量保修责任

五、违约责任及赔偿

六、其他约定事项

一、合同概述

本合同是发包人（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方）就工程建设项目所达成的总承包协议。本合同明确了双方的权利义务、工程实施要求、质量保修责任、违约责任及赔偿等相关内容，是双方进行工程建设的法律约束。

二、合同各方权利义务

1.发包人权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程建设，并对工程建设过程中存在的问题提出意见和建议。

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件。

（3）甲方应负责办理工程建设过程中的相关手续，并协助乙方解决施工过程中的问题。

2.承包人权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并获得相应的利润。

（2）乙方有义务按照合同约定进行工程建设，并对工程建设过程中存在的问题进行整改。

（3）乙方应负责施工过程中的