不锈钢栏杆扶手施工合同5篇.docx

不锈钢栏杆扶手施工合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#一、工程概况

1.工程名称：不锈钢栏杆扶手施工工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：不锈钢栏杆扶手的制作与安装

4.质量要求：符合国家相关标准，满足甲方具体要求

5.施工期限：自合同签订之日起，预计工期为XX天

#二、甲方责任与义务

1.提供施工所需图纸和规格要求：甲方应在施工前向乙方提供详细的施工图纸和规格要求，确保乙方能够准确进行施工。

2.确保施工条件：甲方应确保施工区域具备必要的通行条件和作业空间，为乙方施工提供便利。

3.及时验收：乙方完成施工后，甲方应及时进行验收，确保施工质量符合标准要求。

4.支付款项：甲方应按合同约定支付乙方的施工款项，确保乙方能够及时收到应得报酬。

#三、乙方责任与义务

1.按照甲方要求施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和规格要求进行施工，确保施工质量符合标准要求。

2.确保施工期限：乙方应合理安排施工进度，确保在合同约定的期限内完成施工任务。

3.提供必要资料：乙方应向甲方提供必要的设计、施工方案及材料清单等资料，以便甲方进行备案和审批。

4.遵守安全规定：乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程的安全性和稳定性。

#四、施工款项及支付方式

1.施工款项：本次施工的总款项为人民币XX元整（￥XX,000）。具体价格根据施工图纸和规格要求进行报价。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方的施工款项：

-预付款：合同签订后，甲方应支付乙方总款项的XX%作为预付款。

-中期款：施工进行到中期时，甲方应支付乙方总款项的XX%。

-尾款：验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%款项。

3.发票：乙方应向甲方提供正规的发票，以便甲方进行财务报销和税务处理。

#五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：若甲方未能按时支付施工款项或未能提供必要的施工图纸和规格要求，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

-逾期支付款项的，每逾期一天，需支付逾期款项的XX%作为违约金。

-因图纸或规格要求变更导致无法按时施工的，需支付乙方相应的损失费用。

2.乙方违约：若乙方未能按照甲方要求按时完成施工任务或施工质量不符合标准要求，乙方应承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

-逾期完成施工的，每逾期一天，需支付合同总款项的XX%作为违约金。

-施工质量不符合要求的，需进行返工或整改，直至符合要求为止。

#六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。若双方发生争议，应以此法院为管辖法院进行诉讼。

#七、合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同终止：若因不可抗力或双方协商一致的，可以终止本合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

#甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

#乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

#合同签订日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（委托方）：XXXXXX有限公司

乙方（施工方）：XXXXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在不锈钢栏杆扶手施工过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下施工合同：

一、工程概况

工程地点：XXXXXX

二、施工期限

本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

三、合同总价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。此价格包括材料费、人工费、机械费、运输费及安装费等所有费用。

2.支付方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

（2