年工程合同模板7篇.docx

年工程合同模板7篇

篇1

#甲方：_________

#乙方：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行_________年度_________工程事宜，达成如下协议：

#一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

#二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

#三、质量标准

1.工程质量标准：按照《工程质量验收规范》执行。

2.设计要求：按照甲方提供的设计图纸施工。

3.乙方保证工程质量一次性验收合格。否则，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

#四、付款方式及结算方式

1.付款方式：银行转账。

2.结算方式：按工程进度结算。具体结算方式如下：

-开工前，甲方支付乙方工程造价的_________%作为预付款。

-工程完成过半，甲方支付乙方工程造价的_________%。

-工程竣工后，甲方支付乙方工程造价的_________%。

-剩余_________%作为质量保证金，待工程竣工验收合格后支付。

#五、双方责任及义务

1.甲方责任及义务：

-负责办理有关建设手续。

-负责提供施工图纸及技术要求。

-负责协调其他施工单位的关系。

-负责按时支付工程进度款。

-负责对工程的监督与验收。

2.乙方责任及义务：

-严格遵守《工程质量验收规范》及其他相关法律法规。

-按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工。

-确保工程质量一次性验收合格。

-确保工期按时完成。

-负责工程的保修工作。

#六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式如下：

-若甲方逾期支付工程进度款或未按时提供施工图纸，需向乙方支付相应的违约金。

-若乙方施工质量不合格或工期延误，需向甲方支付相应的违约金。

2.赔偿损失：因一方违约给另一方造成损失的，需进行赔偿。具体赔偿方式如下：

-若甲方原因导致工程停工或无法按时竣工，需赔偿乙方因此造成的损失。

-若乙方原因导致工程质量不合格或工期延误，需赔偿甲方因此造成的损失。

#七、争议解决方式

1.协商解决：首先通过友好协商解决争议。

2.调解解决：如协商不成，可通过相关机构进行调解。

3.仲裁解决：如调解仍无法解决，可通过仲裁机构进行仲裁。

4.诉讼解决：如仲裁结果仍无法让双方满意，可通过司法程序进行诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，积极配合法院的调查和审理工作。法院生效判决作出后，双方应自觉履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。同时，在诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理开支由违约方承担。对于恶意诉讼、虚假诉讼等不诚信行为，法院将依法予以严厉打击。此外，在争议解决过程中，双方应注意保留相关证据材料，以便在需要时提供证明。同时，双方也应积极配合相关部门进行调解和仲裁工作，共同推动争议的有效解决。总之，在争议解决过程中，双方应遵循法律法规和诚实守信原则，共同维护良好的法治环境和社会秩序。

篇2

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#一、合同背景

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行年度工程项目达成如下协议。

#二、合同范围

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程质量要求：_________

5.工程进度要求：_________

6.工程预算：_________

#三、双方职责