自用办公楼砌砖的施工合同8篇.docx

自用办公楼砌砖的施工合同8篇

篇1

发包方（甲方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

承包方（乙方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计更改或非乙方原因造成的材料供应不足而影响进度。

第三条工程价款和支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率XX%以上）。

2.验收标准按《建筑装饰工程施工及质量验收规范》执行。

第五条双方负责事项

1.甲方责任：

（1）向乙方提供施工所需的水、电等设施。

（2）负责办理施工所涉及申请、审批等手续。

（3）负责协调处理周边关系。

（4）及时对隐蔽工程进行验收。

2.乙方责任：

（1）服从甲方的管理，遵守甲方的有关规定和制度。

（2）确保施工质量达到优良标准。

（3）确保施工进度满足甲方要求。

（4）负责施工区域的安全生产、防火防盗等工作。

第六条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每延期一天，罚款XX元。

2.乙方若在施工过程中擅自停工、窝工，每停工一天，罚款XX元。

3.乙方若施工质量达不到优良标准，每降低一个百分点，罚款XX元。

4.乙方若不能按时完成合同约定的施工任务，每延期一天，罚款XX元。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同在以下情况下终止：_________。

第八条争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行未涉诉讼的其他部分合同内容。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.乙方在施工中必须严格安全生产操作规程，因乙方原因造成的一切安全事故均与甲方无关，由乙方自行承担全部责任。

4.本合同签订后，乙方必须自行办理施工人员的人身意外伤害保险和其他相关保险，并自行承担全部费用。在施工中如发生人员伤害或财产损失等事故，由此产生的一切责任和费用均由乙方自行承担。

5.乙方必须遵守甲方的各项安全规章制度和操作规范，服从甲方的安全管理和指导。在施工中违反安全操作规程或不听从甲方安全管理的行为，由此造成的一切责任和损失均由乙方自行承担。

6.在施工过程中，乙方应妥善保护甲方提供的设备和材料，如因乙方原因造成甲方设备或材料损坏或丢失，乙方应照价赔偿。同时，乙方也应保护施工现场的整洁和卫生，确保施工环境的干净、整洁和安全。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#工程概况：

工程名称：自用办公楼砌砖施工

工程地点：[具体地址]

工程内容：办公楼砌砖施工，包括材料采购、运输、施工等。

#工程质量要求：

1.施工材料：乙方应提供符合甲方要求的优质建筑材料，并出具相关质量证明文件。

2.施工工序：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工序正确、规范。

3.施工质量：乙方应确保施工质量符合甲方要求，包括