承揽加工合同样本实用版6篇.docx

承揽加工合同样本实用版6篇

篇1

甲方（定作人）：

地址：

电话：

乙方（承揽人）：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽加工事宜，达成如下协议：

一、承揽加工事项

1.甲方委托乙方承揽加工以下事项：

（1）产品名称及规格型号：

（2）加工方式：乙方应按照甲方的要求，采用先进的加工技术和设备，确保产品质量和交货时间。

（3）加工数量及单价：甲方应根据实际需要，向乙方提供具体的加工数量和单价，乙方应根据甲方提供的信息进行报价。

二、合同条款

1.甲方权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行承揽加工，并支付相应的加工费用。

（2）甲方应按时向乙方提供加工所需的相关材料和设备，并确保其质量符合合同约定。

（3）甲方应按时向乙方支付加工费用，确保乙方能够正常进行生产。

2.乙方权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付加工费用。

（2）乙方应按时向甲方交付承揽加工的产品，并确保其质量符合合同约定。

（3）乙方应严格按照甲方的要求，采用先进的加工技术和设备，确保产品质量和交货时间。

3.违约责任

（1）如甲方未按时向乙方提供加工所需的相关材料和设备，导致乙方无法按时交付产品，甲方应承担相应的违约责任。

（2）如乙方未按照合同约定进行承揽加工，导致甲方无法按时收到合格产品，乙方应承担相应的违约责任。

三、争议解决方式

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

2.在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保争议解决结果的合法性和有效性。同时，双方应尊重法院作出的判决结果，自觉履行判决义务。

四、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起，双方应认真履行合同约定，确保合同的顺利实施。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除合同，应经过双方友好协商并达成书面协议。书面协议经双方签字或盖章后生效，并成为本合同不可分割的一部分。

3.如有未尽事宜或需要补充的条款，双方可协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

五、其他约定事项

1.甲方应按时向乙方提供加工所需的相关材料和设备，并确保其质量符合合同约定。如因甲方提供材料或设备质量问题导致产品质量问题或延误交货时间，甲方应承担相应责任。

2.乙方应确保加工产品的包装完好、标识清晰、数量准确。如因乙方包装问题导致甲方在使用过程中出现质量问题或延误使用，乙方应承担相应责任。

3.双方应妥善保管好与本合同相关的文件和资料，确保合同的完整性和安全性。未经对方同意，任何一方不得擅自泄露或披露本合同内容及其相关信息。如需向第三方提供相关信息，应经过双方协商一致并签订书面协议。书面协议经双方签字或盖章后生效，并成为本合同不可分割的一部分。

篇2

甲方（定作人）：_________

乙方（承揽人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽加工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、承揽加工事项

1.甲方委托乙方承揽加工以下事项：_________（具体承揽加工事项）。

2.承揽加工的数量、质量、规格、样式等要求：_________（具体数量、质量、规格、样式等要求）。

二、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。

2.甲方应在合同签订后，向乙方支付合同价款的_________%（大写：_________%），即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方应在收到款项后，向甲方提供正式的发票。

三、承揽加工期限

1.乙方应在合同签订后，按照甲方要求的进度进行承揽加工。具体进度要求如下：_________（具体进度要求）。

2.如因甲方原因造成承揽加工进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、验收标准和方法

1.承揽加工完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后，按照以下标准和方法进行验收：___