一次性付款商品房买卖合同8篇.docx

一次性付款商品房买卖合同8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（卖方）：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

乙方（买方）：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

鉴于甲方是XXXX号地块的合法开发商，拥有该地块上商品房的合法销售权利；乙方对该地块上的商品房感兴趣，愿意购买；甲乙双方经过友好协商，达成以下协议：

一、房屋基本情况

1.房屋坐落于XXXX号地块，具体地址以商品房买卖合同为准。

2.房屋类型为XXXX，具体面积以商品房买卖合同为准。

3.房屋价格以商品房买卖合同为准，乙方已一次性支付全部购房款。

二、房屋交付与验收

1.甲方应当在XXXX年XX月XX日前，将房屋交付给乙方使用。如遇特殊情况，甲方需提前通知乙方，并协商确定交付时间。

2.乙方在接收房屋时，应对房屋进行验收。如发现房屋质量问题或不符合合同约定的情形，乙方有权要求甲方进行修复或整改。

3.甲方在交付房屋时，应提供相关的证明文件，如商品房买卖合同、竣工验收报告等。乙方在验收过程中，如需进一步了解房屋的情况，甲方应积极配合。

三、违约责任

1.甲方如未能在约定的交付时间内交付房屋，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金，违约金按已支付购房款的万分之XX计算。

2.乙方如未能在约定的交付时间内验收房屋，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，违约金按已支付购房款的万分之XX计算。

3.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.双方如因房屋买卖合同产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未产生争议的其他条款。

3.争议解决后，双方应共同遵守人民法院的判决结果。如判决结果与原合同不符，应以判决结果为准。

五、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的条款与本合同具有同等法律效力。

3.双方如有其他约定，可在合同中一并注明。

甲方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：__________

甲方（买方）：__________

乙方（卖方）：__________

鉴于甲方愿意购买乙方位于__________的商品房，并同意采用一次性付款的方式支付购房款项，双方经友好协商，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1.房屋地址：__________

2.房屋类型：__________

3.房屋面积：__________平方米

4.房屋价格：__________元/平方米，总计__________元

二、付款方式及期限

1.甲方同意采用一次性付款的方式支付购房款项，即在本合同签订后，甲方将全部购房款项一次性支付至乙方指定账户。

2.乙方应在收到全部购房款项后，向甲方出具正式发票，并办理相关房屋交付手续。

三、房屋交付及验收

1.乙方应在收到全部购房款项后，及时安排房屋交付，并通知甲方进行验收。

2.甲方应在收到交付通知后，尽快安排验收，并签署验收报告。如甲方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时向乙方提出，乙方应尽快进行修复。

3.房屋交付后，乙方应继续履行合同义务，确保房屋质量符合约定标准。

四、违约责任及赔偿

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.若甲方违约，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。若乙方违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.甲方和乙方在履行合同过程中产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他约定事项

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲方和乙方在履行本合同过程中，应遵守国家法律法规和相关政策规定。如有违反，应承担相应的法律责任。

5.如遇不可抗力因素导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。

6.