住建部建设工程施工合同示范文本8篇.docx

住建部建设工程施工合同示范文本8篇

篇1

合同编号：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

发包人：_________

承包人：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程结构：_________

二、工程承包范围

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

四、合同价款

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

五、工程质量及验收

1.工程质量：合格。承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包人派驻代表的监督检查。

2.工程验收：工程竣工后，承包人应通知发包人进行竣工验收。发包人应在接到验收通知后一周内组织人员进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。验收不合格的，承包人应按要求进行整改。整改后仍不合格的，发包人有权拒付尾款。

六、违约责任

1.发包人违约责任：若发包人未按合同约定支付工程进度款或尾款，或未能按时提供施工所需材料、设备或场地，或未能完成施工前的准备工作，由此造成工期延误或工程质量不合格的，发包人应承担相应的违约责任。

2.承包人违约责任：若承包人未能按时完成施工任务，或施工质量不合格，或施工过程中存在重大安全隐患，由此给发包人造成损失的，承包人应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.合同纠纷：若双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决：在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方可以向人民法院申请强制执行。

八、其他事项

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务。未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.合同终止：若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。合同终止后，双方应共同协商处理后续事宜。

3.争议解决费用：在争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等由违约方承担。若双方均有违约行为，则各自承担相应的费用。

4.合同修改：本合同一经签订，一般不得修改。如确需修改，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.合同文本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本使用中文书写，具有同等法律效力。如有需要，双方可以签订英文版本的合同作为参考。但无论哪种版本，均以中文版本为准。

6.合同未尽事宜：本合同未尽事宜由双方协商补充。协商补充的内容与本合同具有同等法律效力。同时，双方应严格按照合同约定履行义务，确保合同的顺利实施。若违反合同约定或法律法规规定导致合同无法继续履行的情况出现，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

建设工程施工合同

合同编号：XXXXXX

发包人：XXXXXX

承包人：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

签订时间：》XXXX年XX月XX日

发包人（全称）：XXXXXX（以下简称甲方）

承包人（全称）：XXXXXX（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：XXXXXX。

工程地点：XXXXXX。

承包范围：详见附件一《工程施工承包范围》。

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日。竣工日期：XXXX年XX月XX日。合同工期：XX天。

三、质量标准

工程质量应达到国家施工验收规范合格标准。

四、合同价款

合同总价（大写）：壹仟万元整。￥00元。其中，材料及设备费用（大写）：捌佰万元整。￥：8000000.00元；施工费用（大写）：贰佰万元整。￥：2000000.00元。此价格为包工包料价。

五、付款方式

1.本合