解除施工合同7篇.docx

解除施工合同7篇

篇1

甲方：XXX，男，汉族，住址：XXX，身份证号码：XXX

乙方：XXX，男，汉族，住址：XXX，身份证号码：XXX

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方友好协商，就乙方解除施工合同一事，达成如下协议：

一、甲乙双方一致同意解除XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》。

二、乙方应支付而未支付的工程款，乙方应按照《施工合同》的约定支付工程款，甲方应提供相应的发票。

三、乙方已支付的工程款，甲方应无息退还给乙方。甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内退还全部已支付的工程款。

四、甲方应支付乙方的违约金，甲方应按照《施工合同》的约定支付违约金。甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内支付违约金。

五、甲方应赔偿乙方的损失，甲方应赔偿乙方因解除合同所造成的全部损失。甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内支付赔偿金。

六、本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

七、本协议未尽事宜，可由双方协商解决，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

八、在执行本协议过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

甲方：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

补充协议

甲方：XXX，男，汉族，住址：XXX，身份证号码：XXX

乙方：XXX，男，汉族，住址：XXX，身份证号码：XXX

经甲乙双方友好协商，就解除施工合同一事达成如下补充协议：

一、关于工程款的支付问题

乙方应按照《施工合同》的约定支付工程款，甲方应提供相应的发票。如乙方已支付工程款但甲方未提供发票的，甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内补开发票给乙方。

二、关于违约金的支付问题

甲方应按照《施工合同》的约定支付违约金。如甲方未支付的，甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内支付违约金给乙方。违约金计算方式为：未支付的工程款金额乘以XX%。

三、关于赔偿金的支付问题

甲方应赔偿乙方因解除合同所造成的全部损失。如甲方未支付的，甲方应在收到乙方解除合同申请后的XX日内支付赔偿金给乙方。赔偿金计算方式为：已支付的工程款金额乘以XX%。但因乙方自身原因导致解除合同的除外。

四、关于争议解决方式的问题

本协议在执行过程中如发生争议的，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的任何一方均可向人民法院提起诉讼解决。但双方一致同意选择以下第XX种方式解决争议：

1.由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖；

2.由乙方所在地有管辖权的人民法院管辖；

3.由其他有管辖权的人民法院管辖。

篇2

甲方：XXX，身份证号码：XXXX

乙方：XXX，身份证号码：XXXX

甲乙双方经协商一致，决定提前解除编号为XXX的施工合同。具体条款如下：

一、合同解除原因

经双方友好协商，因甲方原因，决定提前解除原施工合同。

二、合同解除时间

本合同自双方签字之日起解除。

三、合同解除后的处理措施

1.甲方应支付乙方的款项，包括但不限于工程款、违约金等，应在合同解除后五个工作日内一次性支付给乙方。

2.乙方应将已完成的工程资料、设备、工具等移交给甲方，并确保移交物的完好无损。

3.乙方应在合同解除后，立即停止所有与该合同相关的施工活动，并撤离施工现场。

4.甲方和乙方应共同协商，确定合同解除后的后续事宜，包括但不限于已完工程的验收、未完工程的处理等。

5.甲方和乙方应签订书面协议，明确约定合同解除后的权利和义务。

四、违约责任

1.如果甲方未按照约定时间支付应付款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。

2.如果乙方未按照约定时间移交已完成的工程资料、设备、工具等，甲方有权要求乙方支付逾期移交违约金，违约金按照合同总金额的10%计算。

3.如果乙方在合同解除后仍继续进行施工活动，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额双方另行协商确定。

4.如果双方在合同解除后未签订书面协议，明确约定权利和义务，导致双方发生纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的，通过仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、其他事项

1.本合同自双方签字之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.双