正规版建筑工程工程合同样式7篇.docx

正规版建筑工程工程合同样式7篇

篇1

建筑工程合同

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程造价

工程造价暂定为人民币[金额]元，最终结算以双方确认的结算审计报告为准。

第三条工程工期

1.乙方应在[开工日期]前准备好材料、设备等，并安排人员进场施工。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工费用。

3.因甲方原因造成的停工、窝工，由此产生的损失由甲方承担。

4.因乙方原因造成的停工、窝工，由此产生的损失由乙方承担。

5.因第三方原因造成的停工、窝工，由此产生的损失由甲乙双方共同承担。

第四条工程质量及验收

1.乙方应按照设计文件、技术规范和施工工序要求精心施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方应在每个施工节点进行验收，确保施工质量符合标准要求。

3.最终验收以双方认可的结算审计报告为准。

第五条工程款支付

1.甲方应在签订合同后支付乙方[首款金额]元作为预付款。

2.乙方完成每个施工节点后，甲方应支付相应的工程进度款。具体支付时间和金额由双方协商确定。

3.最终结算以双方认可的结算审计报告为准，甲方应在收到结算报告后[支付时间]内支付乙方剩余款项。

第六条违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款或提供必要的技术支持和材料设备，应承担相应的违约责任。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.因第三方原因造成的违约，由甲乙双方共同承担。

第七条争议解决

1.本合同的解释权归甲乙双方所有。在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分仍应继续履行。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应经双方协商一致并达成书面协议。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意；因不可抗力致使合同目的无法实现；一方严重违约，另一方有权解除合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.违约责任：甲乙双方违反本合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任根据违约程度及给对方造成的实际损失确定。

4.争议解决：本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。具体选择哪种方式应根据争议的具体情况及双方协商的意见确定。在协商或调解过程中，双方应尊重对方的意见和权利，积极寻求共同点，达成和解协议。若协商或调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定，积极配合法院的工作，确保诉讼活动的顺利进行。同时，双方也应尊重判决结果并履行相应的义务。若一方不履行判决结果或拒绝承担相应的法律责任时，另一方有权向法院申请强制执行或采取其他合法措施维护自己的合法权益。

篇2

建筑工程合同

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，共XX天。

2.乙方在签订合同后，不能按照合同工期按时完成，则每延期一天，罚款XX元。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定单价方式计算工程价款。单价为XX元/平方米。具体总价以实际测量为准。

2.支付方式：甲方在签订合同后，先支付乙方XX元作为预付款。乙方按合同工期按时完成工程后，甲方再支付乙方尾款XX元。

第四条工