履约保证协议7篇.docx

履约保证协议7篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保双方履行合同条款，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程发包给乙方施工达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

1.乙方应在合同签订后，向甲方提供履约保证金，金额为工程造价的10%，即人民币_________元。履约保证金应汇入甲方指定的银行账户，并在工程竣工验收合格后返还给乙方。

2.乙方应确保在施工过程中，按照合同约定履行施工义务，包括但不限于施工工期、施工质量、施工范围等方面。如乙方未能按照合同约定履行施工义务，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。

3.乙方应确保在施工过程中，遵守相关法律法规和规定，不得违法施工或者违反安全规定。如乙方在施工过程中存在违法行为，甲方有权扣除履约保证金，并依法追究乙方的法律责任。

三、施工工期

1.乙方应在合同签订后，按照甲方要求的施工工期进行施工。施工工期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2.乙方应确保在施工过程中，合理安排施工进度，确保施工工期能够按时完成。如因乙方原因造成施工工期延误，甲方有权扣除履约保证金，并依法追究乙方的违约责任。

四、施工质量

1.乙方应确保施工质量符合合同约定和相关标准。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。如施工质量不符合合同约定和相关标准，甲方有权要求乙方返工或者整改。

2.乙方应建立健全施工质量控制制度，确保施工质量得到有效控制。如因乙方原因造成施工质量问题，甲方有权扣除履约保证金，并依法追究乙方的违约责任。

五、施工范围

1.乙方应按照合同约定施工范围进行施工，不得擅自扩大或者缩小施工范围。如乙方擅自扩大或者缩小施工范围，甲方有权扣除履约保证金，并依法追究乙方的违约责任。

2.乙方应确保施工范围内的所有项目都按照合同约定进行实施，不得遗漏或者增加项目。如因乙方原因造成施工范围问题，甲方有权扣除履约保证金，并依法追究乙方的违约责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼解决。仲裁机构为_________仲裁委员会，诉讼法院为_________人民法院。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。如因争议造成合同无法继续履行时，双方可以协商解除合同或者变更合同内容。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效之日起，双方应认真履行合同条款。如因一方违约造成合同无法继续履行时，违约方应承担相应的违约责任。

2.本合同在履行完毕后自动终止。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如因一方原因造成合同无法按时终止时，该方应承担相应的违约责任。

八、其他约定事项

1.双方应本着友好合作的原则，共同协商解决合同履行过程中遇到的问题。如因一方原因造成合同无法按时履行时，该方应承担相应的违约责任。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容以打印形式为准，手写内容无效。本合同未尽事宜可由双方协商补充协议解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：_________（签字盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包人）：_________（签字盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包人）：XXXX公司

乙方（承包人）：XXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保甲乙双方的权益，特制定本协议。

一、协议背景

甲乙双方在XXXX年XX月XX日签订了《XXXX合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承包甲方的XXXX工程。为确保工程的顺利进行，甲方要求乙方提供履约保证。乙方同意为此提供履约保证，并签署本协议。

二、履约保证内容

1.乙方应确保工程的顺利进行，按照主合同的约定完成工程任务。

2.乙方应保证工程质量符合主合同的约定，如因乙方原因造成工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方应确保施工过程