承包合同样书8篇.docx

承包合同样书8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方[工程项目名称]的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程项目名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.承包范围：[具体承包范围]

4.开工日期：[开工日期]

5.竣工日期：[竣工日期]

6.合同工期：[合同工期]

7.合同价款：[合同价款]

8.支付方式：[支付方式]

9.质量要求：[质量要求]

10.安全要求：[安全要求]

二、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理工程项目相关手续，确保工程具备开工条件；

（2）提供施工现场及周边的相关图纸和资料，确保乙方了解施工环境和要求；

（3）按照合同约定支付工程款项，确保乙方正常施工；

（4）负责协调乙方与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。

2.乙方责任与义务：

（1）按照合同约定组织施工，确保工程质量符合标准要求；

（2）加强施工现场管理，确保施工安全、文明施工；

（3）严格控制施工成本，确保工程款项合理使用；

（4）积极配合甲方及其他施工单位的协调，确保施工顺利进行。

三、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按照合同约定支付工程款项，导致乙方无法正常施工，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失；

（2）未能及时提供施工图纸和资料，导致乙方无法了解施工环境和要求，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：

（1）未能按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失；

（2）施工质量不符合合同约定，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、争议解决

1.协商和解：在施工过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决；

2.调解：协商不成时，双方可以请求相关单位或部门调解；

3.仲裁：调解无效时，双方可以向仲裁机构申请仲裁；

4.诉讼：仲裁结果仍无法达成一致时，双方可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应遵守法院判决。判决结果出来后，双方应遵守法院判决。判决结果出来后，双方应遵守法院判决。判决结果出来后。

五、其他条款

1.必威体育官网网址条款：双方应对涉及工程的有关资料和信息必威体育官网网址，不得擅自泄露给第三方；

2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失时，双方应友好协商解决；

3.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]乙方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

农村集体土地承包合同

甲方（发包方）：

名称：_________

地址：_________

法定代表人：_________

乙方（承包方）：

名称：_________

地址：_________

法定代表人：_________

根据《中华人民共和国农村土地承包法》和相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，本着公平、公正、诚实信用的原则，双方就本农村集体土地承包事宜，达成如下协议：

一、承包土地的基本信息

1.土地位置：_________

2.土地面积：_________平方米

3.土地用途：_________

4.承包期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止

二、承包金及支付方式

1.承包金总额：人民币_________元

2.支付方式：_________（如一次性支付、分期支付等）

3.具体支付时间：_________

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定支付承包金。

（2）甲方有权监督乙方在承包期间内的经营活动。

（3）甲方应保证承包土地的所有权归其所有，并有权进行发包。

（4）甲方应协助乙方办理相关经营手续，提供必要的支持和帮助。

2.乙方的权利