[合同范本]武汉地区室内装饰装修施工合同7篇.docx

[合同范本]武汉地区室内装饰装修施工合同7篇

篇1

室内装饰装修施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（业主/发包方）：[甲方姓名/公司名称]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工方/承包方）：[乙方姓名/公司名称]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方需要对位于武汉市内的自有房屋进行室内装饰装修，故委托乙方进行该项工程的施工。为明确双方权益，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程地点：武汉市[具体区域/街道][具体地址/门牌号]。

2.工程内容：室内装修装饰工程，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。具体工程内容详见附件《工程预算表》。

3.工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为XX个月。如遇特殊情况，双方协商工期顺延事宜。

二、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]元）。此造价为包工包料价格，包括材料费、人工费及其他相关费用。具体费用明细详见附件《工程预算表》。

2.付款方式：分期支付。合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并经双方验收合格后，支付剩余款项。

三、施工要求及材料供应

1.乙方须按照双方确认的设计方案及《施工说明》进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.施工过程中所使用的材料，必须是符合国家标准的合格产品，并由乙方负责采购及供应。甲方有权对材料进行验收。

四、工程变更及违约责任

1.施工过程中，若甲方需对原设计方案进行修改，应书面通知乙方，并签订变更确认书。

2.若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金人民币[违约金金额]。若因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需负责无偿返工并承担相应损失。

五、工程验收及保修

1.工程完工后，乙方需通知甲方进行验收。验收合格后，双方签订《工程验收单》。

2.工程保修期为一年。保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。

六、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向武汉市有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。经过协商一致达成的补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（业主）：（签字盖章）__________日期：_______年___月___日

篇2

室内装饰装修施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（业主/发包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

乙方（装修公司/承包方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于武汉市地区的室内装饰装修工程达成如下施工合同：

一、工程概况

1.工程地址：[具体地址]。

2.装修施工内容：[详细施工内容列表]。

3.工程承包方式：[包工包料或包工不包料等承包方式]。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止，预计工期为XX天。

二、工程价款及支付方式

1.工程总造价（大写）：[金额汉字大写]。人民币（小写）：￥[金额小写]。该造价为包工包料价格，包括人工费、材料费及税金等所有费用。

2.支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。

三、施工与设计变更约定

1.乙方提交的设计方案经甲方确认后不得随意更改，如有必要更改须经双方协商一致。

2.施工过程中的设计变更须经双方书面确认并签署变更协议。

四、施工工期及顺延约定

1.乙方应按约定的开工日期开工，因乙方原因延误工期，应承担违约责任。非乙方原因导致无法按期开工或中途停工，工期可相应顺延。

2.如因甲方原因造成停工超过一个月以上时，乙方有权向甲方提出补偿停工损失费或顺延工期的要求。对于不可抗力造成的损失，双方均不承担责任。

五、材料设备供应约定

篇3

室内装饰装修施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

乙方（施工单位）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

根据《中华人民共和国合同法》等相关