新建设工程施工合同完整版模板6篇.docx

新建设工程施工合同完整版模板6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.承包范围：__________

5.施工面积：__________

6.承包方式：__________

7.合同工期：__________

8.质量等级：__________

9.工程造价：__________

二、甲方责任

1.甲方应向乙方提供施工所需的水、电等设施，并保证施工期间的正常使用。

2.甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付及时、足额。

3.甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。

4.甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全，确保施工符合合同要求。

三、乙方责任

1.乙方应按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合要求。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，确保工程进度。

3.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。

4.乙方应配合甲方办理相关手续，确保施工顺利进行。

5.乙方应提供完整的竣工资料，并协助甲方完成竣工验收。

四、付款方式

1.本合同签订后，甲方应支付乙方工程预付款__________元。

2.乙方完成施工任务后，甲方应支付乙方工程款__________元。

3.甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款，确保支付及时、足额。

4.乙方应提供相应的发票或收据，作为甲方支付工程款的凭证。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

3.双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，如因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的部分。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并支付完毕所有工程款后终止。

甲方（签字/盖章）：__________日期：__________

乙方（签字/盖章）：__________日期：__________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）设计机构变更设计；

（2）非乙方原因停水、停电、停气；

（3）不可抗力因素。

三、质量与检验

1.工程质量标准：执行建设工程施工质量验收规范及标准。

2.乙方应认真按照施工方案、施工图与说明书进行施工，随时接受甲方代表的检查检验，并保证施工质量。

3.甲方代表在检查检验过程中，如发现施工质量不合格，将提出返工要求，乙方应按要求立即返工。返工造成的工程损失及延误的工期由乙方负责。

4.工程质量监督部门或甲方代表检查检验后，如提出需要整改的意见，乙方应按要求进行整改。整改造成的工程损失及延误的工期由乙方负责。

5.工程质量必须达到合格率100%，否则，甲方有权要求乙方停工整改或返工，直至工程质量达到合同要求。因此造成的工程损失及延误的工期由乙方负责。

6.甲方代表在检查检验过程中，如提出合理化建议导致工程量增加或变更施工方案的，乙方应予以实施，并调整原报价。

7.