开发商房屋漏水承包施工合同7篇.docx

开发商房屋漏水承包施工合同7篇

篇1

甲方（开发商）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋漏水修复工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：开发商房屋漏水修复工程。

2.工程地点：具体地址根据甲方提供的地点为准。

3.工程内容：对甲方提供的房屋漏水问题进行全面检修及修复。

二、工程期限

本工程自合同签订之日起XX日内完成。如遇特殊情况，双方协商工期顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元整（￥______元）。此价格包含材料费、人工费及其他相关费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方预付乙方工程总价的XX%作为启动资金；工程完工验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及保修

1.乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方负责保修______个月。保修期内，如出现质量问题，乙方负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

五、甲方责任

1.甲方需提供施工场地及施工期间的水电等便利条件。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。

3.甲方应按合同约定支付工程款项。

六、乙方责任

1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程质量及工期。

2.乙方需提供必要的施工资料，协助甲方办理相关手续。

3.乙方应确保施工安全，遵守施工现场的安全规定。

4.乙方负责保修期内的维修工作。

七、违约责任

1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金。

2.若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应支付乙方相应的滞纳金。

3.若因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：

（一）提交________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向________人民法院起诉。

九、其他约定事项：____________________________

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（开发商）：____________________

乙方（承包商）：____________________

鉴于甲方开发的房屋存在漏水问题，现委托乙方进行承包施工修复，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：开发商房屋漏水修复工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程范围：对甲方指定的房屋漏水问题进行全面检测、修复。

二、工程目标

确保房屋漏水问题得到彻底解决，保证房屋质量及居住安全。

三、工程期限

1.本工程自双方签订合同之日起开始。

2.工程周期：自开工之日起______天内完成。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

五、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的质量证明文件。

3.甲方应在收到验收通知后的______天内完成验收工作，逾期未验收的，视为已验收合格。

六、甲方责任与义务

1.甲方应提供必要的施工图纸及现场资料。

2.甲方应确保施工现场的通水、通电及交通便捷。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督。

七、乙方责任与义务

1.乙方应按时进场施工，确保工程按期完成。

2.乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。

3.乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。

4.乙方应对施工过程中的质量问题负责，如出现质量问题，乙方应承担修复费用。

八、违约责任

1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付甲方相应