移动电视机房建设工程施工合同5篇.docx

移动电视机房建设工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就移动电视机房建设工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：移动电视机房的设计、施工、调试及交付使用。

二、合同工期

1.本工程自合同签订之日起计算工期，竣工日期为合同签订后______天。

2.如遇下列情况之一，工期可以顺延：

（1）因不可抗力因素导致停工；

（2）甲方未能按照合同约定支付工程进度款；

（3）甲方同意顺延工期的其他情况。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。该总价包括但不限于设计费、材料费、人工费、税费等所有费用。具体价格明细见附件。

2.支付方式：

（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；

（2）工程竣工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，保证工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______个工作日内进行验收。

3.如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担由此造成的损失。

五、保修与维护

1.工程保修期自工程验收合格之日起为______年。保修期内，乙方对工程质量问题负责免费维修。

2.保修期过后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用另行商议。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为未付款项的______%。

2.乙方未按合同约定工期竣工的，应按日向甲方支付延误工期违约金，标准为工程总价的______%。

3.因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方应负责返工并承担由此造成的损失。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________法定代表人（签字）：____________________

日期：______年______月______日日期：______年______月______日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就移动电视机房建设工程达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括机房的土建、电气、给排水、通风、消防等全部建设工作。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。乙方完成基础工程后，甲方支付总造价的__%；完成主体工程后，支付__%；工程竣工并验收合格后，支付剩余的__%。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3.验收标准：按照国家和地方的相关标准和规范进行验收。

五、工程保修

1.乙方对竣工工程负责保修一年。在保修期内，因施工原因造成的工程质量问题，乙方应无偿修复。

2.保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

六、违约责任

1.甲方未按合同