施工合同追加施工内容的补充协议8篇.docx

施工合同追加施工内容的补充协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，确保施工合同的顺利履行，双方经协商一致，决定对原施工合同进行补充，达成以下协议：

一、协议背景

甲方和乙方于______年______月______日签订了施工合同，由于工程实际情况的变化，需要对原合同内容进行补充和调整。经过双方友好协商，特签订本协议，以明确追加施工内容的相关事项。

二、追加施工内容

1.追加施工内容概述：本次追加施工内容主要包括对原合同的施工内容进行补充和调整，具体包括以下几个方面：

（1）对原合同中的施工内容进行补充，增加必要的施工工序和材料；

（2）对原合同中的施工内容进行调整，优化施工方案，提高工程质量；

（3）对原合同中的施工要求进行调整，确保施工进度和效果。

2.追加施工内容的具体细节：为确保追加施工内容的顺利进行，双方已对具体细节进行了充分沟通和协商，包括施工工序、材料选择、施工方案等进行了明确约定。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方提供的施工方案进行审查，并提出合理的修改意见。同时，甲方有义务按照合同约定支付相应的款项，确保施工合同的顺利进行。

2.乙方权利与义务：乙方有权根据甲方提出的审查意见进行方案调整，并确保施工方案的可行性。同时，乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保施工质量和进度。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付相应款项或提出合理的审查意见，导致施工合同无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.争议解决方式：若双方在履行施工合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，按照法律程序提供必要的证据和材料。法院作出的判决结果对双方具有法律效力。

六、其他条款

1.合同生效条款：本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议义务，确保施工合同的顺利完成。

2.合同终止条款：若因不可抗力或其他原因导致施工合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

3.必威体育官网网址条款：双方应对施工合同及本协议的内容必威体育官网网址，不得向第三方泄露。必威体育官网网址期限为自协议生效之日起至施工合同履行完毕之日止。

4.适用法律条款：本协议及施工合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。如有违反相关法律法规的行为，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方签订的施工合同（以下简称“原合同”），因甲方需求变更，需追加施工内容。经双方友好协商，达成以下补充协议：

一、协议背景

1.原合同签订背景：原合同是基于甲方与乙方在______年______月______日签订的施工合同，明确了施工范围、工期、价格等条款。

2.追加施工内容背景：因甲方需求变更，需对原合同中的施工内容进行追加，具体追加内容详见本协议第二条。

二、追加施工内容

1.追加施工内容概述：本次追加的施工内容主要包括______、______、______等方面，具体细节和要求详见附件1。

2.追加施工内容的技术标准和要求：乙方需按照原合同的技术标准和要求，对追加的施工内容进行设计和实施，确保施工质量符合甲方要求。

3.追加施工内容的工期和进度：乙方需确保追加施工内容的工期和进度符合甲方要求，具体工期和进度安排详见附件2。

4.追加施工内容的费用及支付方式：乙方需按照原合同的费用及支付方式，对追加施工内容进行计价和收款，具体费用及支付方式详见附件3。

三、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付款项或未履行其他义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定完成施工内容或施工质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

四、争议解决

1.争议解决方式：如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一