桥梁承包合同范本7篇.docx

桥梁承包合同范本7篇

篇1

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、承包方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据招标文件及工程量清单，合同价款暂定为_________元。

2.支付方式：根据工程进度，按每月完成工程量的80%支付，竣工验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，保修期满后一次性支付。

四、保修条款

1.保修范围：承包人承包的全部工程。

2.保修期限：自竣工验收合格之日起一年。

3.保修内容：在保修期限内，因承包人原因造成的工程质量缺陷，应由承包人无偿修复。若因发包人原因造成的工程质量缺陷，承包人应协助发包人进行修复，修复费用由发包人承担。

五、违约责任

1.发包人未能按时支付工程款项或提供必要的设计文件及施工条件，由此导致承包人不能按时开工或无法连续施工，发包人应承担违约责任。

2.承包人未能按时完成合同约定的工作内容或工程质量达不到合同约定标准，由此导致发包人不能按时使用工程，承包人应承担违约责任。

3.因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任。但应及时通报对方，以便协商解决。

六、争议解决方式

1.本合同如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行各自在合同中的义务。对于因争议导致的合同部分无法执行的情况，双方应协商解决方案。

3.争议解决过程中产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）由双方自行承担。最终判决后，费用由败诉方承担。

七、其他条款

1.合同生效条款：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保工程顺利进行。

2.合同变更条款：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等。变更协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

3.合同终止条款：若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应尽快完成已完成的工程内容，并协商确定未完成工程的处理方式。同时，发包人有权要求承包人返还已支付但未完成工程的款项。

4.其他未尽事宜：本合同约定不明或未约定事项，双方可协商补充或另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。但补充协议不得对原合同条款进行实质性修改或变更。

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设施工承包给承包人有关事项，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.承包人应按发包人要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：_________年_________月_________日。

3.竣工日期：_________年_________月_________日。

4.合同工期：日历天。

三、工程质量及验收

1.承包人应按发包人提供的设计图纸、技术要求、技术标准及发包人的指令施工，严格执行施工规范、验收规范和质量评定标准，确保工程质量达到优良等级。

2.发包人有权对工程质量进行监督，承包人应积极配合，对于存在的问题，承包人必须按要求进行整改。

3.工程竣工后，承包人应向发包人提交工程竣工结算书，详细列出完成工程的全部费用，包括人工费、材料费、机械使用费等各项费用，发包人在收到结算书后，有权对结算书进行审核，承包人应积极配合，对于存在的问题，承包人必须按要求进行修改。

4.工程质量经验收不合格的，承包人应负责无偿修复或重做。

四、付款方式

1.承包人在完成基础工程并经发包人验收合