工程付款方式合同5篇.docx

工程付款方式合同5篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。

2.如有特殊情况，双方可协商顺延工期。

第三条工程付款方式及时间

1.甲方在本合同签订后_________天内，向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。

2.乙方在收到预付款后，应确保工程的顺利进行。如因乙方原因造成工程延误或停工，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方在乙方完成工程进度达到_________%时，向乙方支付工程总造价的_________%。

4.甲方在乙方完成工程进度达到_________%时，向乙方支付工程总造价的_________%。

5.甲方在竣工验收合格后，向乙方支付工程总造价的剩余款项。

6.甲方在支付款项时，应确保款项支付到乙方指定的账户，并保留相应的支付凭证。

第四条工程质量及验收

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规、标准的要求。

2.甲方应在竣工验收时，按照合同约定及相关法规、标准对工程质量进行验收。如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.乙方在竣工验收时，应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。甲方在收到相关资料后，应在合理期限内完成验收工作。

4.如因工程质量问题引起的一切损失，均由乙方承担。

第五条违约责任

1.如因甲方原因造成工程延误或停工，甲方应承担相应的违约责任。同时，甲方应支付因此给乙方造成的额外损失。

2.如因乙方原因造成工程延误或停工，乙方应承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿因此给甲方造成的额外损失。

3.甲方在支付款项时，如未按照合同约定时间支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总造价的万分之五的违约金。如逾期超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。

4.乙方在竣工验收时，如未按照合同约定时间提交相关资料或资料不符合要求，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的万分之五的违约金。如逾期超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5.如因不可抗力导致合同无法履行或无法按时履行，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方并说明情况。待不可抗力消失后，双方应继续履行合同或协商变更合同内容。

第六条争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果对双方均具有法律约束力。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。如争议影响到了合同的正常履行，双方应协商延长合同履行期限或采取其他补救措施。

3.争议解决后，双方应继续履行本合同或协商变更合同内容。如因争议导致合同无法继续履行或无法按时履行完毕的，双方可协商解除合同或变更合同内容。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方所签订的一切协议、承诺或约定均视为本合同的组成部分并受其约束。

2.本合同在履行过程中如因不可抗力导致无法继续履行的或出现其他法定终止情形的，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜并签署书面协议确认解除事宜及后续处理方案。如协商不成的则按照法律规定处理相关事宜及后续处理方案即可得到解决。

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方承包的工程项目提供劳务或产品达成如下付款方式协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容及范围：XXXX。