混凝土劳务分包协议模板合同5篇.docx

混凝土劳务分包协议模板合同5篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就混凝土劳务分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.承包范围：XXXX。

二、合同工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方应在XXXX年XX月XX日前开始工作。乙方工作完成并验收合格后，甲方应支付相应的劳务费用。

三、质量标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程进行质量控制，确保工程质量稳定。

3.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查，发现问题后乙方应及时进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.甲方应支付乙方的劳务费用为每立方XX元。具体结算方式根据工程实际情况确定。

2.乙方完成全部工作后，甲方应在验收合格后支付劳务费用的XX%，剩余XX%作为质保金，在保修期满后支付。

3.乙方需提供相应的发票以便甲方进行结算。如乙方未提供发票，甲方有权拒绝支付劳务费用。

五、保修条款

1.乙方应按照国家相关标准提供保修服务，保修期为XX年。在保修期内，乙方应对其施工的部分进行质量维修，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权在保修期内对乙方施工的部分进行质量监督，发现问题后乙方应及时进行整改。

3.保修期满并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的劳务费用。

六、违约责任

1.甲方应按合同约定支付劳务费用，如甲方未按时支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

2.乙方应按合同约定完成全部工作，如乙方未完成全部工作或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.双方应共同遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定。对于判决结果，双方应认真履行。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。

2.在争议解决过程中，双方应注意保护证据，以便在需要时提供证明。同时，双方也应避免对争议事项进行扩大化处理，以免造成不必要的损失和浪费资源。对于涉及商业秘密的事项双方应必威体育官网网址。

3.在争议解决过程中可能产生的其他费用（如律师费、仲裁费等）由双方自行承担。具体承担方式应根据实际情况和双方协商确定。但需要注意的是在协商过程中不得以任何形式损害对方的合法权益或违反法律法规的规定。

4.争议解决完毕后双方应认真总结教训并加强沟通与交流以便更好地维护各自的合法权益和合作关系。同时双方也应积极寻求其他合作机会以扩大合作领域并共同应对市场挑战。

篇2

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需混凝土劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：混凝土劳务分包。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式，负责提供混凝土材料并施工。甲方提供施工所需的水电及施工设备。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据施工图纸及现场签证，按实际完成的工程量结算。具体结算方式如下：XXXX。

2.支付方式：甲方在乙方进场施工后支付合同总金额的XX%作为预付款，剩余款项在乙方完成全部施工内容并通过验收后支付。

四、工期及验收

1.工期：乙方应在甲方进场施工后XX天内完成全部施工内容。如有特殊情况需延长工期，应得到甲方的书面同意。

2.验收：乙方施工完成后，甲方应在XX天内组织验收。验收标准为：XXXX。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付预付款或未提供必要的水电及施工设备，导致乙方无法按时进场施工或施工无法进行，甲方应支付违约金XX元。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工内容或施工质量不