篮球架施工合同5篇.docx

篮球架施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就篮球架施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：篮球架施工工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：篮球架的安装、维修和保养

4.工程期限：自合同签订之日起至工程完成并验收合格之日止

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（￥__________）

2.支付方式：银行转账

3.乙方需提供发票。

三、双方权利义务

1.甲方需按照合同约定支付工程款项，并确保施工场地的水电供应。

2.乙方需按照合同约定完成篮球架的施工任务，确保施工质量符合甲方要求。

3.乙方在施工过程中需遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。

4.乙方需对施工设备、材料妥善保管，避免遗失或损坏。

5.乙方需积极配合甲方的验收工作，确保工程按时交付使用。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项或提供施工条件，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，需承担相应的违约责任。

3.乙方在施工过程中如违反甲方的现场管理规定或安全操作规程，需承担相应的违约责任。

4.乙方如对施工设备、材料保管不当导致遗失或损坏，需承担相应的违约责任。

5.乙方如未积极配合甲方的验收工作或提供必要的资料，需承担相应的违约责任。

五、争议解决方式

1.双方协商解决。若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为__________仲裁委员会，诉讼法院为__________人民法院。

2.双方同意在合同履行过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

3.合同签订后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约，违约方应承担相应的法律责任。对于因违约给守约方造成的实际损失，违约方应予以赔偿。

4.双方同意在争议解决过程中，应遵守法律法规的规定，不得采取任何违法手段进行报复或攻击对方。对于违反此规定的一方，将依法承担相应的法律责任。

5.双方同意在争议解决过程中，应积极配合相关部门进行调解或仲裁活动，并提供必要的证据材料。对于拒绝配合或提供虚假证据的一方，将依法承担相应的法律责任。

6.合同履行过程中发生的争议及纠纷，双方应根据合同条款进行协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行判决义务。同时，双方也应遵守法律法规的规定和程序要求，确保争议解决过程的合法性和有效性。

7.合同双方应本着友好合作的原则协商解决争议和纠纷问题。在协商过程中应充分表达各自的观点和诉求，并寻求共同点以达成和解协议。对于无法达成和解协议的争议问题，双方应通过仲裁或诉讼等合法途径进行解决。在仲裁或诉讼过程中应遵守相关法律法规的规定和程序要求确保争议解决过程的合法性和有效性。同时双方也应积极配合相关部门进行调解或仲裁活动并提供必要的证据材料以便及时有效地解决争议问题。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就本篮球架施工工程事宜，经友好协商达成如下协议条款：

一、工程概况

1.工程名称：篮球架施工工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：篮球架安装施工及相关配套设施的搭建。

二、工程期限

工程开工日期：______年______月______日。工程竣工日期：______年______月______日。因甲方原因造成工程延期，工期顺延。乙方必须严格按照双方约定的时间完成施工任务。如有延误，乙方承担违约责任。

三、工程价款及支付方式

工程总价款为人民币______元整（￥______元）。包括材料费、人工费及其他相关费用。支付方式如下：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照国家标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量合格。如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担。

2.工程竣工