常用版小型施工合同模板7篇.docx

常用版小型施工合同模板7篇

篇1

发包方（甲方）：XX，身份证号码：XX，联系电话：XX，地址：XX。

承包方（乙方）：XX，身份证号码：XX，联系电话：XX，地址：XX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX。

2.工程地点：XX。

3.工程承包方式：XX。

4.工程范围和内容：XX。

第二条工程期限

1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日开始实施，至XXXX年XX月XX日结束，实施周期为XX天。

2.如有特殊情况，双方协商确定顺延或提前的具体日期。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.支付方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程合同总价款。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良）标准。

2.验收标准按《XXXX》等规范执行。

3.验收时间：竣工验收在乙方提交验收申请后XX天内进行。

4.验收费用由乙方承担。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：负责办理有关建设手续；提供施工所需的水、电供应；负责工程竣工验收工作。

2.乙方职责及义务：负责编制施工方案；按甲方要求精心组织施工，确保工程质量达到合格（优良）标准；做好施工原始记录；编制工程结算书；做好施工场地的环境卫生工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元（大写：XX元）。

2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元（大写：XX元）。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.若因甲方原因造成工程停工、窝工、返工等损失，甲方需承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕后自动终止。

第八条争议解决与管辖法院

1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意将争议提交至XX法院管辖。

第九条其他补充条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字盖章）：XX日期：XXXX年XX月XX日。

乙方（签字盖章）：XX日期：XXXX年XX月XX日。

篇2

发包方（甲方）：XX，身份证号：XX，联系方式：XX。

承包方（乙方）：XX，身份证号：XX，联系方式：XX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX。

2.工程地点：XX。

3.工程承包方式：XX。

4.工程范围和内容：XX。

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（￥XX）。

2.支付方式：XX。

第四条工程质量要求和验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），并符合合同约定的要求。

2.验收标准：按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》GB50210-2001及发包方要求进行验收。

第五条双方负责事项

1.甲方负责事项：XX。

2.乙方负责事项：XX。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程竣工后不及时结算和验收，所造成的损失由甲方承担。

2.乙方若不能按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，所造成的损失由乙方承担。

3.乙方在施工中偷工减料、使用不合格材料或私自更改施工内容，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

4.甲方若不及时提供材料或由于材料质量问题而影响工程质量或工期，所造成的损失由甲方承担。

5.甲方若在施工期间要求乙方停工或更改施工内容，所造