施工合同范本补充协议范文6篇.docx

施工合同范本补充协议范文6篇

篇1

本协议于XXXX年XX月XX日在XXXX（地点）由以下双方签订：

甲方：

名称：XXXX

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

职务：XXXX

联系方式：XXXX

乙方：

名称：XXXX

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

职务：XXXX

联系方式：XXXX

鉴于甲乙双方已经签订了施工合同，现因一些具体事项需要补充，特签订本协议。

一、协议目的

本协议旨在明确施工合同中未详尽规定的部分，确保双方在施工过程中的权利和责任得到明确，以保证工程的顺利进行。

二、工程概况及要求

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程质量要求：XXXX

5.工程进度要求：XXXX

6.工程安全要求：XXXX

三、补充条款及内容

1.付款条款：

（1）甲方应在签订合同后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。

（2）甲方应在工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项。

（3）如甲方未按时付款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。

2.竣工条款：

（1）乙方应在签订合同后XX个工作日内开工，并在XX个工作日内完成施工任务。

（2）如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（3）如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。

3.验收条款：

（1）甲方应在收到乙方的竣工申请后XX个工作日内组织验收。

（2）验收时，甲方应严格按照合同约定及国家相关标准进行检查。

（3）如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后XX个工作日内进行整改，并重新申请验收。

4.保修条款：

（1）工程验收合格后，乙方应提供为期XX年的保修期。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。

（2）保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

5.其他条款：

（1）双方应严格遵守施工合同及本协议的规定，确保工程的顺利进行。如一方违约，应承担相应的违约责任。

（2）本协议未尽事宜，双方应协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方共同选定。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方已签订了《施工合同》，现就施工过程中的一些具体事项达成如下补充协议：

一、工程概况及承包范围

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

二、施工工期及进度要求

1.施工工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.进度要求：乙方应根据甲方要求的施工进度，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。

三、质量与验收标准

1.工程质量应符合国家相关标准，并达到甲方要求。

2.验收标准：按照《施工合同》及本补充协议约定的标准执行。验收时，甲方应提交验收意见，乙方应根据验收意见进行整改。

四、安全施工与文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。甲方有权对施工现场进行安全检查。

2.乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁有序。甲方有权对施工现场进行文明施工检查。

五、材料供应与保管责任

1.甲方负责供应施工所需的主要材料，乙方负责供应施工所需的辅助材料。

2.材料保管责任：甲方应负责保管其主要材料，乙方应负责保管其辅助材料。如因保管不善导致材料丢失或损坏，相关责任方应承担相应责任。

六、合同价款及支付方式

1.合同价款：按照《施工合同》及本补充协议约定的价格执行。具体金额详见附件。

2.支付方式：甲方应按时向乙方支付施工款项，确保施工进度不受影响。具体支付方式详见附件。

七、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应违约责任。具体违约责任详见附件。

2.赔偿标准：如因违约方原因导致合同无法继续履行，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。具体赔偿标准详见附件。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体争议解决方式详见附件。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼