施工劳务分包协议(个人)8篇.docx

施工劳务分包协议(个人)8篇

篇1

甲方（发包人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

乙方（承包人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方承包的XXX工程中的劳务分包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXX

3.工程规模：XXX

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.质量要求：达到甲方要求及国家相关规范标准

二、劳务分包内容

乙方负责完成甲方指定的施工任务，包括但不限于以下内容：

1.混凝土浇筑

2.钢筋加工与安装

3.模板安装与拆除

4.脚手架搭设与拆除

5.防水工程施工

6.保温工程施工

7.涂料工程施工

8.其他甲方指定的施工任务

三、劳务分包方式

1.包干制：乙方按照甲方要求的施工任务，以固定单价或总价包干的方式承包。具体单价或总价根据工程实际情况及双方协商确定。

2.工时制：乙方按照甲方要求的施工任务，以工时计费的方式承包。具体工时单价根据工程实际情况及双方协商确定。

四、劳务分包价款及支付方式

1.劳务分包价款：根据乙方完成的施工任务及双方协商确定的单价或总价计算。具体价款以甲方审核确认的结算单为准。

2.支付方式：甲方在确认乙方完成施工任务并通过质量验收后，按照结算单中的价款以银行转账或现金的方式支付。具体支付方式根据工程实际情况及双方协商确定。

五、工期要求及违约责任

1.工期要求：乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

2.违约责任：如乙方未能按时完成施工任务或施工质量达不到甲方要求，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任根据工程实际情况及双方协商确定。

六、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方需保证施工质量符合甲方要求及国家相关规范标准。如因乙方原因导致施工质量问题，乙方需承担相应的责任。

2.验收标准：甲方在收到乙方提交的验收申请后，按照相关规范标准进行质量验收。验收合格后，甲方出具验收合格证书。

七、安全施工及防护措施

1.安全施工：乙方需严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方需承担相应的责任。

2.防护措施：乙方需采取有效的防护措施，确保施工现场的安全和环保。具体防护措施根据工程实际情况及双方协商确定。

八、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需严格遵守合同条款，如有违约行为，需承担相应的法律责任。

2.合同终止条件：在合同执行过程中，如遇下列情况之一，甲方有权终止合同：1）乙方严重违约，不能按时完成施工任务或施工质量严重不符合要求；2）乙方在施工过程中存在重大安全隐患或违规行为；3）甲方认为有必要终止合同时。合同终止后，双方需进行结算并处理相关事宜。

九、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地人民法院。如因合同履行过程中发生争议而提起诉讼，应由甲方所在地人民法院管辖。

篇2

甲方（发包人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

乙方（承包人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的施工劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：XXX。

4.承包方式：个人承包。

二、工期

1.乙方应在签订合同后尽快进场施工，确保按时完成施工任务。

2.工期具体安排根据甲方进度要求及现场实际情况确定。

三、质量

1.乙方应严格按照甲方要求及施工规范施工，确保施工质量符合标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。

四、费用及支付方式

1.乙方承包施工劳务的费用根据工程内容、工期及甲方要求确定。具体费用及支付方式详见双方协商确定的《费用结算表》。

2.乙方在签订合同时需向甲方交纳一定的施工保证金，确保施工顺利