广东省建筑工程总承包合同模板7篇.docx

广东省建筑工程总承包合同模板7篇

篇1

发包人（全称）：_____________________

承包人（全称）：_____________________

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则，发包人和承包人经友好协商，就本建设工程的总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____________________________________

2.工程地点：_____________________________________

3.工程规模：_____________________________________

4.工程内容：_____________________________________

二、承包范围及方式

1.承包范围：本工程的地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑节能工程等全部内容。

2.承包方式：本工程采用工程总承包方式，承包人负责工程的整体设计、施工及保修服务。

三、合同工期

1.开工日期：_____________________

2.竣工日期：_____________________

3.合同工期：_____天

四、质量标准

1.本工程质量标准应达到国家或行业的质量评价标准。

2.承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_____元整（￥_____）。

2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

六、双方权利义务

1.发包人权利义务：

（1）负责办理工程建设的相关手续，提供必要的证件资料。

（2）负责协调各参建单位之间的关系。

（3）负责支付合同价款。

（4）其他约定事项。

2.承包人权利义务：

（1）负责工程的整体设计、施工及保修服务。

（2）负责办理施工许可证等相关手续。

（3）负责施工过程中的安全管理。

（4）确保工程质量符合合同约定。

（5）其他约定事项。

七、违约责任及赔偿损失

1.发包人违约责任：如发包人未按照合同约定支付合同价款或未能履行其他约定事项，应承担违约责任，并赔偿承包人因此造成的损失。

2.承包人违约责任：如承包人未能按照合同约定完成工程施工或未能履行其他约定事项，应承担违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失。

八、保修责任及期限

1.承包人应对工程承担保修责任，保修期限自竣工验收之日起计，为_____年。在保修期限内，如工程出现质量问题，承包人应负责维修并承担相关费用。如因发包人使用不当或不可抗力因素导致的问题，承包人可协助维修，但相关费用由发包人承担。

九、争议解决及法律适用

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。如合同内容与法律法规相抵触，应以法律法规为准。

篇2

发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，邮政编码：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，邮政编码：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.工程内容：XXXX

第二条承包方式

乙方按甲方提供的施工图纸、技术要求、验收规范等进行施工，确保工程质量达到优良等级。具体内容包括但不限于：基础工程、主体结构、装修装饰、水电安装等。

第三条合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保工程按时完成。如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：因不可抗力影响；因设计变更或工程量增加；因甲方原因造成停工、窝工。

2.顺延工期后，乙方应抓紧时间施工，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、技术要求、验收规范等进行施工，确保工程质量达到优良等级。如发现