标志标线施工合同5篇.docx

标志标线施工合同5篇

篇1

甲方：_________

乙方：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将标志标线施工工程委托给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程质量：合格。

二、合同工期

1.开工日期：_________年_________月_________日。

2.竣工日期：_________年_________月_________日。

3.合同工期：_____天。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：小写：_________元；大写：_________元。暂定价为人民币_________元，大写：_________元。实际金额按预算价乘以实际完成工作量结算。预算价中已包含完成该工程的全部费用，包括但不限于材料费、机械费、人工费、管理费等所有费用。

2.支付方式：_________。

四、双方责任与义务

1.甲方责任与义务

（1）甲方负责提供施工图纸及施工必要的技术资料，并派技术人员现场指导施工。施工过程中如有疑问或需要变更，应及时与乙方协商。

（2）甲方负责提供必要的施工设备、材料，并确保设备、材料的数量和质量符合施工要求。

（3）甲方应按时支付工程进度款，确保施工进度顺利进行。

（4）甲方应积极配合乙方解决施工中出现的问题，确保施工质量达到合同要求。

2.乙方责任与义务

（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合合同要求。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

（3）乙方应积极配合甲方解决施工中出现的问题，确保施工进度顺利进行。

（4）乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的人身和财产安全。

（5）乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料，并确保设备、材料不被损坏或丢失。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付工程进度款或未能提供必要的技术支持和材料设备，导致施工进度延误或施工质量下降，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：如乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。同时，乙方应积极配合甲方进行补救工作，确保施工进度和质量得到恢复。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.管辖法院：合同签订地为_____市_____区_____路_____号，故本案管辖法院为_____市_____区人民法院。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决和裁定，确保诉讼程序的合法性和有效性。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务，确保施工任务的顺利完成。

2.合同终止条件：在合同履行过程中，如出现下列情况之一时，双方可以协商终止合同：（1）因不可抗力导致施工任务无法按时完成；（2）因甲方原因导致施工任务无法继续进行；（3）因乙方原因导致施工任务无法按时完成或施工质量严重不符合要求；（4）双方协商达成一致意见终止合同的其他情况。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的权益得到保障。

篇2

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（施工方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行标志标线施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：标志标线施工

2.工程地点：XXXXXX

3.施工内容：标志标线的设计、生产、安装及维护

4.施工范围：详见附件一《施工范围图》

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、设计说明等。

2.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、临时交通管制等。

3.甲方应按照合同约定支付乙方相应的工