风电钢筋施工合同6篇.docx

风电钢筋施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方风电项目的钢筋施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________风电项目钢筋施工工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：__________风电项目的钢筋施工，包括钢筋的采购、加工、安装等。

二、合同工期

1.工程开工日期：本合同签订后，乙方应在接到甲方开工通知后十个工作日内进场施工。

2.工程竣工日期：乙方应在合同签订后三个月内完成全部工程施工。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：本合同总造价为人民币__________元整（￥__________）。具体造价根据施工图纸及现场实际情况确定。

2.支付方式：甲方在合同签订后十个工作日内向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。剩余款项在工程竣工验收合格后十个工作日内一次性支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方在乙方施工完毕后，会组织相关人员进行竣工验收。验收标准为施工图纸及甲方要求。

3.如果验收过程中发现质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。

五、违约责任

1.乙方若未能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金人民币__________元整（￥__________）。

2.甲方若未能按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付违约金人民币__________元整（￥__________）。

3.双方如因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

1.乙方在施工中应遵守相关法律法规及甲方规章制度，确保安全生产。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：__________（签字/盖章）

乙方（承包方）：__________（签字/盖章）

日期：__________年__________月__________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就风电钢筋施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________

4.工期：_________

二、承包方式

乙方采取包工包料的方式承包风电钢筋施工工程。乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，自行采购和加工钢筋，并按照约定的工期和质量标准完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的30%作为预付款，乙方按照约定的工期和质量标准完成施工任务后，甲方再支付剩余的70%款项。

四、工期及质量要求

1.工期要求：乙方需在签订合同后尽快安排施工，确保在约定的工期内完成施工任务。如遇特殊情况需延长工期，乙方需提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的同意。

2.质量要求：乙方需按照甲方提供的技术要求和质量标准施工，确保施工质量符合相关标准和要求。甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见和要求。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或提出合理要求，导致乙方无法按时施工或施工质量不符合要求，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。

七、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同执行过程