建筑施工的合同协议.docxVIP

建筑施工的合同协议

1.引言

本合同是由甲方（以下简称“施工单位”）与乙方（以下简称“业主”）就建筑施工项目达成的一致意见，详细规定了双方在施工过程中的权利、义务和责任。

2.施工项目描述

2.1项目名称

项目名称：_________________

项目地址：_________________

项目规模：_________________

项目时限：_________________

项目负责人：_________________

2.2工程范围

根据业主的要求和甲方的技术能力，双方确认以下工程范围：

建筑施工工程

基础工程

结构工程

安装工程

装饰工程

其他相关工程：_____________________

3.价格和付款方式

3.1价格

总工程款：_________________

预付款：_________________

进度款：_________________

完工验收款：_________________

保修金：_________________

3.2付款方式

预付款：业主应在签订本合同后__天内支付预付款的__%。

进度款：根据工程进度，业主应按照以下方式支付进度款：

工程进度阶段1：支付工程款的__%。

工程进度阶段2：支付工程款的__%。

工程进度阶段3：支付工程款的__%。

完工验收款：工程完成后，业主应支付完工验收款，金额为工程款的__%。

保修金：业主应支付工程款的__%作为保修金，在项目保修期满后十五个工作日内返还。

4.工期和延期

4.1工期

计划总工期为____天/周/月。

工期开始日期：_________________

工期结束日期：_________________

若遇特殊情况需要延期，需提前____天/周/月向对方书面通知。

4.2延期责任和赔偿

若因施工单位原因导致工期延迟，施工单位应负责支付业主每延迟一天的罚金为工程款的__%。

若因业主原因导致工期延迟，业主应向施工单位支付每延迟一天的补偿费用为工程款的__%。

5.质量保证和验收标准

5.1施工质量保证

施工单位应按照相关法律法规和技术规范要求，确保项目施工质量符合国家标准。

施工单位承诺提供合格的施工材料，材料质量应符合国家标准和项目要求。

5.2工程验收

工程验收由双方共同组成验收小组进行。

工程竣工后，双方共同进行初验收，并填写工程竣工验收报告。

如发现质量问题，施工单位应负责及时进行整改，直至质量符合要求。

经双方确认，工程验收合格后进行终验收。

6.双方权利和义务

6.1施工单位权利和义务

施工单位有权要求业主提供必要的施工许可、图纸和基础设施等。

施工单位应按照合同约定进行施工，并保质保量地完成工程。

施工单位应在工程期间及时与业主沟通并解决工程问题。

施工单位应确保工人的安全生产环境，遵守相关安全规定。

6.2业主权利和义务

业主有权对施工过程进行监督和检查。

业主应按合同约定支付工程款。

业主应为施工单位提供必要的协助和支持。

7.合同解除和争议解决

7.1合同解除

若双方一方违反本合同约定，经书面通知后仍未改正，对方有权解除本合同。

当合同解除时，应按照已完成工程和已付款项进行结算。

7.2争议解决

双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。

若协商未果，可向有关仲裁机构申请仲裁。

仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

8.其他条款

8.1必威体育官网网址条款

双方应对合同中的信息和交换的商业秘密进行必威体育官网网址。

8.2合同变更

如需变更本合同的内容，应经双方书面协商达成一致意见，并签订书面变更协议。

8.3适用法律和管辖

本合同适用中华人民共和国法律。

合同履行过程中出现的争议，提交本合同签订地的人民法院裁决。

9.合同生效

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

9.2合同份数

本合同正本一式___份，双方各执___份，具有同等效力。

甲方（施工单位）签字：_________________日期：_________________

乙方（业主）签字：_________________日期：_________________