关于工程延误扣款的补充协议书6篇.docx

关于工程延误扣款的补充协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定乙方承包甲方发包的_____工程。

2.因乙方原因，工程存在延误情况，甲方因此遭受了经济损失。为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，双方经友好协商，达成以下补充协议：

一、工程延误原因及责任

1.乙方在工程施工过程中，存在施工进度缓慢、施工质量不符合要求等问题，导致工程无法按照主合同约定的时间完成。

2.乙方应对工程延误承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

二、扣款方式及金额

1.乙方同意甲方根据其延误的天数，按照每天_____元的标准扣除款项。具体扣款天数及金额如下：

（1）_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共_____天，扣款金额_____元。

（2）_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共_____天，扣款金额_____元。

（3）_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共_____天，扣款金额_____元。

2.乙方同意在收到甲方扣款通知后，将上述款项直接汇入甲方指定的银行账户。

三、其他约定事项

1.乙方应严格遵守主合同及本补充协议的所有约定，确保工程的顺利进行。如因乙方原因再次导致工程延误，乙方同意按照本补充协议的约定承担全部责任。

2.甲方有权随时对乙方的施工进度和质量进行检查，如发现乙方存在施工进度缓慢或施工质量不符合要求等问题，甲方有权要求乙方立即进行整改。

3.如因甲方原因（如设计变更、材料供应不足等）导致工程延误，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的全部经济损失。

4.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。主合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_____年_____月_____日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_____年_____月_____日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定乙方承包甲方发包的_____工程。

2.主合同约定工程竣工日期为_____年_____月_____日，但由于乙方原因，工程实际竣工日期推迟至_____年_____月_____日，造成甲方损失。

3.甲方与乙方协商，决定对主合同中的工程价款进行调整，以弥补因工程延误给甲方造成的经济损失。

现经双方友好协商，达成如下补充协议：

一、工程价款调整

1.乙方同意将主合同中的工程价款降低_____%，以弥补因工程延误给甲方造成的经济损失。具体调整后的工程价款如下：

（1）原合同价款：_________元；

（2）降低后价款：_________元。

2.工程价款调整后的结算方式：按照调整后的工程价款进行结算，多退少补。

二、工期延误责任

1.乙方确认因自身原因导致工期延误，对此表示歉意，并同意承担因工期延误给甲方造成的全部经济损失。

2.乙方应在主合同约定的竣工日期前完成全部施工任务，并确保工程质量符合主合同约定。如因乙方原因再次导致工期延误，乙方将承担全部法律责任。

三、质量保证

1.乙方应确保调整后的工程价款不影响工程质量。如因乙方原因降低工程质量，乙方将承担全部法律责任。

2.乙方应在施工过程中加强质量控制，确保施工质量符合相关标准和要求。如因施工质量问题导致甲方损失，乙方将承担赔偿责任。

四、其他约定

1.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本补充协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。如本补充协议与主合同不一致，以本补充协议为准。

3.在履行本补充协议过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：_________（签字或盖章）