路面硬化施工合同协议书5篇.docx

路面硬化施工合同协议书5篇

篇1

甲方：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就路面硬化施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX路面硬化工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：路面硬化施工，包括路面基础处理、路面材料铺设、路面压实等工序。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账

3.乙方在合同签订后XX个工作日内向甲方提供银行账号信息，甲方在收到乙方银行账号信息后XX个工作日内向乙方支付合同价款。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量合格。

2.工程竣工后，甲方组织验收，验收标准为：路面平整、无坑洼、无裂缝、无积水。验收过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改。

3.验收合格后，甲方出具验收报告，验收报告为工程结算的依据。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付合同价款或未按时提供施工所需材料，应支付违约金，违约金按合同价款的XX%计算。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，应支付违约金，违约金按合同价款的XX%计算。

3.甲乙双方如因违约造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式

1.甲乙双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁机构或法院在解决争议时，应遵循相关法律法规和公平原则。仲裁裁决或判决具有法律效力，双方应履行裁决或判决结果。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。争议解决后，双方应按照协商或仲裁、诉讼的结果履行相应义务。

七、合同生效及终止条件

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.合同终止条件：若因不可抗力导致施工任务无法按时完成或双方协商一致同意终止合同。在这种情况下，双方应友好协商解决相关事宜，并书面确认终止合同的具体事项和条件。若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁裁决或判决具有法律效力，双方应履行裁决或判决结果。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就路面硬化施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：路面硬化施工

2.工程地点：_________

3.工程内容：对现有的路面进行硬化处理，包括路面清扫、基础处理、混凝土浇筑、路面养护等工作。

二、工程要求

1.路面硬化施工应严格按照国家相关标准和规范进行，确保工程质量符合要求。

2.乙方需根据甲方提供的施工图纸和技术要求，制定详细施工方案，并经甲方确认后实施。

3.乙方应确保施工现场的安全和环保，采取有效措施防止施工过程中的噪音、粉尘和废弃物对环境和人员造成不良影响。

三、工程期限

1.本工程计划自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。

2.乙方应根据工程实际情况，制定施工进度计划，并报甲方备案。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程造价与支付

1.本工程造价为人民币_________元整（￥_________），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付工程造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应根据工程进度和结算情况进行支付。

3.乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提供结算清单和发票，甲方在收到结算清单和发票后应及时进行结算和支付。

五、质量保证与售后维修

1.乙方应确保工程质量符合国家标准和规范，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方在验收过程中如发现工程质量问题，应及时通知乙方进行整改。乙方应在接到通知后尽快进行整改，并承担整改费用。

3.工程竣工验收合格后，乙方