工地钢筋承包合同.docVIP

工地钢筋承包合同

合同编号：__________

甲方（发包方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

地址：_____________________

乙方（承包方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

地址：_____________________

第一章合同背景及定义

1.1甲方为工地建设项目甲方，负责该项目的总体策划、组织、管理和监督。

1.2乙方为具备钢筋工程承包资质的承包商，负责甲方工地项目的钢筋工程。

第二章工程内容与范围

2.1工程内容

2.1.1乙方须按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案完成工地项目的钢筋工程。

2.1.2乙方负责钢筋材料的采购、运输、储存、加工和安装等全部工作。

2.2工程范围

2.2.1乙方须在合同约定的工期内完成工程，并保证工程质量符合国家及行业标准。

2.2.2乙方应按照甲方的要求，对工程进行验收，保证工程满足甲方的要求。

第三章工期及进度

3.1工期

3.1.1乙方应在合同签订后______天内完成全部工程。

3.1.2乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并保证按期完成。

3.2进度

3.2.1乙方应按照甲方的要求，定期报告工程进度，并提交相关资料。

3.2.2甲方有权对乙方施工进度进行检查，如发觉进度滞后，乙方应立即采取补救措施。

第四章质量与安全

4.1质量

4.1.1乙方应保证工程质量和安全，符合国家及行业标准。

4.1.2乙方应按照甲方的要求，对工程进行自检、互检和专检，保证工程质量。

4.2安全

4.2.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法规，保证施工现场的安全。

4.2.2乙方应制定详细的安全生产方案，并加强对施工现场的安全管理。

第五章合同价款与支付

5.1合同价款

5.1.1乙方应按照甲方提供的工程量清单、材料价格及施工方案，计算出合同价款。

5.1.2甲方有权对乙方提交的合同价款进行审核，如有异议，双方应协商解决。

5.2支付

5.2.1甲方应在合同签订后______天内，向乙方支付合同价款的10%作为预付款。

5.2.2乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在验收合格后______天内，支付合同价款的80%。

5.2.3乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方应在______天内支付剩余的合同价款。

第六章工程变更与索赔

6.1工程变更

6.1.1若甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行修改，并报甲方审批。

6.1.2工程变更导致的合同价款调整，双方应协商一致，并签订书面补充协议。

6.2索赔

6.2.1乙方因非自身原因导致工程延期、窝工或其他损失时，有权向甲方提出索赔。

6.2.2索赔事项应书面提出，并附上相关证据，甲方应在收到索赔申请后______天内予以答复。

第七章工程验收与交付

7.1工程验收

7.1.1乙方完成合同约定的工程内容后，应向甲方提交工程验收申请。

7.1.2甲方应在收到验收申请后______天内组织验收，验收合格后双方签订工程验收报告。

7.2工程交付

7.2.1验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用，并办理交付手续。

7.2.2交付后，乙方应提供必要的操作、维护和保养指导。

第八章违约责任

8.1甲方违约

8.1.1甲方未按时支付合同价款，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为______。

8.1.2甲方未能履行合同约定的其他义务，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.2乙方违约

8.2.1乙方未能在约定工期内完成工程，应按延期天数支付违约金，违约金计算方式为______。

8.2.2乙方未能达到合同约定的工程质量标准，应负责修复或返工，并承担因此产生的费用。

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2诉讼费用

9.2.1争议解决过程中产生的诉讼费用，按照法院判决由败诉方承担。

9.2.2双方协商一致的，诉讼费用承担方式可在补充协议中约定。

第十章其他约定

10.1合同的修改和补充

10.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.1.2任何修改和补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签字。

10.2合同的生效、终止和解除

10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.