电力设施建设工程施工合同7篇.docx

电力设施建设工程施工合同7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力设施建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX电力设施建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程规模：XXXX

二、工期要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如因下列原因造成工期延误，乙方可提出顺延申请，经甲方批准后执行：

（1）人力不可抗拒的自然灾害；

（2）甲方原因导致的施工条件无法按时具备；

（3）重大设计变更；

（4）其他非乙方原因造成的工期延误。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币XXXX元整（￥XXXX）；

2.支付方式：银行转账；

3.付款节点：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；

（4）剩余XX%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题时一次性支付。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：优质；

2.验收标准：按照电力行业的有关规范、标准执行；

3.验收时间：自工程竣工之日起XX个工作日内；

4.验收方式：由甲方组织相关专家进行验收。

五、施工及保修期限

1.施工期限：自工程开工之日起至工程竣工之日止；

2.保修期限：工程竣工验收合格后，乙方负责保修XX年。在保修期内，乙方应负责免费维修因设计、施工原因造成的损坏。

六、甲方权利义务

1.甲方有权对乙方施工的全过程进行监督，确保工程质量符合标准要求；

2.甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和服务；

3.甲方应按时支付乙方的工程款；

4.甲方应确保施工场地的安全，为乙方提供必要的安全保障。

七、乙方权利义务

1.乙方应严格按照电力行业的有关规范、标准进行施工，确保工程质量符合标准要求；

2.乙方应按时向甲方提交施工计划、进度报告等必要材料；

3.乙方应接受甲方的监督，确保施工顺利进行；

4.乙方应在保修期内负责工程的维修工作。在保修期结束后，应配合甲方进行工程移交。

八、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未能按时支付乙方的工程款，则应按银行同期贷款利率向乙方支付利息；若因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

2.若乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合标准要求，则应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

九、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。如双方协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应友好协商，积极配合人民法院的审理工作。如因违约产生争议，双方应依法承担相应的法律责任。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

篇2

工程名称：XXXX电力设施建设项目

甲方（业主）：XXXX电力公司

乙方（承包商）：XXXX建筑公司

工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

工程内容：电力设施建设及安装

合同签订时间：XXXX年XX月XX日

一、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

-甲方应提供施工所需的相关文件、资料，确保工程顺利进行。