彩钢瓦施工承包协议书6篇.docx

彩钢瓦施工承包协议书6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方彩钢瓦施工工程承包给乙方事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：彩钢瓦施工工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：彩钢瓦施工及安装

4.工程造价：[具体金额]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包该工程，包括彩钢瓦材料采购、加工、运输、安装等全部工作。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

三、工期要求

1.乙方需在签订合同后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、质量要求

1.乙方需确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关行业标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见，乙方应积极配合改进。

五、付款方式

1.甲方需在签订合同后支付乙方工程总价的XX%作为预付款。

2.工程进度过半时，甲方需支付乙方工程总价的XX%作为中期款。

3.工程竣工验收合格后，甲方需支付乙方剩余的工程款。

4.乙方在收到款项后，需向甲方提供正规的发票。

六、保修条款

1.乙方需确保施工工程的保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏或故障，乙方需负责免费维修。

3.甲方在使用过程如发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进场维修。

七、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，需向乙方支付相应的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付相应的违约金。

3.违约金的具体数额和支付方式由双方协商确定。

八、争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

4.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的最终履行。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保合同的顺利执行。如需修改或补充合同内容，应协商一致并签订书面协议。如需解除合同，应协商一致并签订书面解除协议。

篇2

#甲方（发包方）：_________

#乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方彩钢瓦施工承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：彩钢瓦施工承包项目

2.工程地点：_________

3.工程范围：彩钢瓦的安装、维修及更换等施工服务

4.工程预算：_________（具体预算根据实际工程量确定）

二、承包方式

1.乙方以包工包料的方式承包甲方彩钢瓦施工工程。

2.乙方负责提供施工所需的彩钢瓦材料，并负责施工过程中的一切费用。

3.乙方需按照甲方的要求，按时、按质完成施工任务。

三、施工期限

1.施工开始日期：_________

2.施工结束日期：_________

3.如因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方需确保施工质量符合甲方要求，所使用的彩钢瓦材料必须达到相关标准。

2.施工过程中，乙方需严格遵守安全操作规程，确保施工安全。

3.乙方需对施工质量进行自检，并接受甲方的质量检查。

五、付款方式

1.甲方按工程进度支付乙方施工款项。具体支付节点如下：

-施工开始阶段支付工程总金额的_________%；

-施工进行阶段支付工程总金额的_________%；

-施工完成阶段支付工程总金额的_________%。

2.乙方需提供相应的发票以办理结算手续。

六、违约责任

1.如因乙方原因导致施工延期或质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

2.如甲方未按时支付施工款项或提出合理要求，甲方需承担相应的违约责任。

七、其他约定

1