公司瓷砖订货合同书8篇.docx

公司瓷砖订货合同书8篇

篇1

甲方（需方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

乙方（供方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就瓷砖订货事宜达成如下协议：

一、产品名称、商标、型号、规格、数量、单价及金额：

甲方所需瓷砖为_________品牌，型号_________，规格_________，数量_________，单价_________元，总金额_________元。具体规格数量以实际交货为准。

二、交货方式及验收：

1.甲方指定地点：_________；

2.乙方在交货前，应对产品进行检验，确保产品符合甲方要求；

3.甲方在收到产品后，应在收到产品之日起五个工作日内进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行退货或换货。

三、付款方式及期限：

1.甲方在签订合同后五个工作日内支付乙方总金额的50%作为预付款；

2.乙方按照甲方要求交货后，甲方在收到产品之日起五个工作日内支付乙方剩余50%的款项。

四、违约责任：

1.乙方如未能按照甲方要求按时交货，每延误一天，需向甲方支付总金额的1%作为违约金；

2.甲方如未能按时支付款项，每延误一天，需向乙方支付应付款项的1%作为违约金。

五、争议解决：

如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

六、合同生效及终止：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.如有下列情形之一，合同一方可以随时解除合同：

（1）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

（2）另一方在合同执行过程中有违约行为，经指出后仍未改正的。

甲方（签字/盖章）：_________，日期：_________

乙方（签字/盖章）：_________，日期：_________

篇2

需方（以下简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

供方（以下简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就瓷砖供货事宜签订本合同。

一、产品名称、商标、型号、规格、数量、金额

产品名称：XXXX；商标：XXXX；型号：XXXX；规格：XXXX；数量：XXXX；金额：XXXX。

二、付款方式

1.甲方以银行转账或现金的方式向乙方支付货款。

2.乙方银行账户信息如下：

开户行：XXXX；账号：XXXX；户名：XXXX。

三、交货方式及验收

1.乙方按照甲方的要求，将瓷砖送达指定地点，并通知甲方进行验收。

2.甲方在收到瓷砖后，应在XX个工作日内进行验收。如有质量问题或规格型号不符，应及时通知乙方，并有权要求乙方进行更换或退货。

3.验收合格后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付货款。

四、违约责任

1.乙方如未能按时交付瓷砖，应每日向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的XX‰计算。

2.甲方如未能按时支付货款，应每日向乙方支付违约金，违约金按合同总金额的XX‰计算。

3.如一方违约，守约方有权要求违约方承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.如甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应友好协商，积极配合法院的调查和审理。判决生效后，双方应认真履行法院作出的判决。

3.判决生效前，双方不得停止履行合同的义务。判决生效时，双方应按照判决内容履行相应的义务。如一方不履行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。

六、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意；一方违约，另一方有权解除合同；因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。

3.合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，包括但不限于未完成的订单、已支付的货款等。协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同中的所有条款均受中华人民共和国法律管辖和解释。如有任何争议或纠纷，双方应首先通过友好