房地产开发公司建设工程施工合同6篇.docx

房地产开发公司建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（业主）：XXXX房地产开发有限公司

乙方（承包商）：XXXX建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX房地产开发项目

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路

3.工程内容：包括但不限于房屋建设、道路建设、绿化工程等

4.工程造价：人民币XXXX元整（￥XXXX）

二、施工期限

1.施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止

2.延期责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的误工费用。

三、付款方式

1.甲方应按照本合同约定的付款节点向乙方支付工程款。

2.乙方应在收到甲方支付的工程款后，及时向甲方出具相应的发票。

3.若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止。

四、质量标准

1.乙方应按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.因乙方施工原因导致工程质量不符合设计要求，乙方应承担相应的责任。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。

五、安全责任

1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应为其员工购买人身意外伤害保险，并承担相应的安全责任。

3.因乙方施工原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任。

六、违约责任

1.甲方如未按照本合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照本合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的全部损失。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应继续履行。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同解释权归甲乙双方共同所有。

甲方（业主）：XXXX房地产开发有限公司

代表人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包商）：XXXX建筑有限公司

代表人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXX房地产开发公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：XXXX花园住宅小区

二、工程地点：XXXX路与XXXX街交汇处

三、建筑面积：XXXX平方米

四、工程内容：土建及水电暖安装

第二条合同工期

一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，工期XX天。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：

1.因甲方原因影响施工进度；

2.因设计变更、工程量变化影响施工进度；

3.因人力不可抗拒的因素影响施工进度。

第三条工程合同价款及支付方式

一、本合同工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

二、支付方式：

1.本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为工程预付款，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.乙方完成主体结构工程后，甲方再支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。剩余XX%的合同总价款作为质量保证金，保修期满后支付。

第四条工程质量及验收

一、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

二、乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料。隐蔽工程未经甲方代表及有关单位签字不得隐蔽。

三、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

四