建筑劳务清包工合同6篇.docx

建筑劳务清包工合同6篇

篇1

甲方：XXXXXX有限公司

乙方：XXXXXX建筑劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条：工程项目

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：XXXXXX

4.承包方式：清包工

5.合同工期：XXXXXX

6.质量等级：XXXXXX

7.合同价款：人民币XXXXXX元整（￥XXXXXX）

第二条：甲方责任

1.负责办理施工所需的各种手续，保证乙方顺利进场施工。如因手续原因导致乙方不能按时进场施工或中途停工、窝工，所造成的损失由甲方承担，并赔偿乙方的误工费用。

2.负责提供施工所用的水、电资源及生活住房，并保证乙方在施工过程中的水电供应及生活住房。水电费用由甲方承担。

3.负责对工程质量、进度进行监督，并对工程的竣工验收负责。

4.负责按合同约定支付工程款。

第三条：乙方责任

1.负责提供工程施工所用的机械设备、工具及各种辅助材料。

2.负责与施工有关的各项技术工作，制定切实可行的施工方案，解决施工中出现的各种技术问题。

3.负责按合同约定的分项工程工期和质量要求组织施工，确保工程进度，保证工程质量。

4.负责对施工现场的安全生产负责，保证施工中不出现人身伤亡事故。

5.负责提供施工人员的政治思想工作，保证施工人员的稳定和团结。

6.负责对劳务队伍的管理，并对劳务人员的安全、质量、进度负责。

7.负责对工程的竣工验收工作。

8.乙方在施工中应严格遵守国家有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规及甲方制定的各项规章制度，因乙方原因造成的一切安全事故由乙方负责，并承担由此给甲方造成的一切损失。

9.乙方应服从甲方现场管理人员的检查和监督，及时整改存在的问题。

10.乙方应确保每天都有足够的劳动力在场施工，如因劳动力不足导致工期延误，乙方应承担违约责任。

11.乙方在施工中应严格遵守甲方制定的各项材料节约措施，如因乙方原因造成材料浪费，乙方应承担赔偿责任。

12.乙方在施工中应妥善保管好甲方提供的各种设备、工具及辅助材料，如因乙方原因造成丢失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

13.乙方应确保施工质量符合合同约定，如因施工质量问题导致返工或维修，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

14.乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

15.乙方应积极配合甲方做好竣工验收工作，如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

16.乙方在施工中应严格遵守环保法规，采取有效措施控制噪音、粉尘和废弃物对环境的影响。如因乙方原因造成环境污染事故，乙方应承担由此产生的全部责任。

17.乙方应确保劳务人员的稳定和团结，如因劳务纠纷导致停工或罢工，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

18.乙方应按照合同约定及时支付劳务人员的工资和福利费用，如因拖欠工资和福利费用导致纠纷或诉讼，乙方应承担全部责任。

19.乙方在签订合同时需向甲方缴纳履约保证金XX元整（￥XX），工程竣工验收合格后予以退还（不计利息）。

20.如因乙方原因导致合同解除或终止履行时，乙方除承担相应的违约责任外，还需向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

21.在施工过程中，如因设计变更或新增项目等原因导致工程量增加时，双方应及时签订补充协议并调整合同总价款；如因设计变更或新增项目等原因导致工程量减少时，合同总价款相应减少。补充协议作为本合同的组成部分具有同等法律效力。

22.本合同未尽事宜双方可另行协商解决；如有争议双方应友好协商解决；协商不成的任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

23.本合同一式两份双方各执一份具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效。

24.其他约定事项：XXXXXX。

甲方（盖章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX

乙方（盖章）：XXXXXX建筑劳务有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（甲方）：XX建筑公司

承包方（乙方）：XX劳务公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务清包事项，经