2024版土石方工程承包施工简单合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版土石方工程承包施工简单合同范本

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期施工

5.质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量验收

5.3质量争议的处理

6.材料供应

6.1材料种类

6.2材料质量

6.3材料供应时间

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故的处理

8.环境保护

8.1环保措施

8.2环保责任

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼或仲裁地点

11.合同的变更和解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同的终止

12.1工程竣工

12.2支付完毕

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同的生效和终止日期

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：X土石方工程

1.2工程地点：X项目施工现场

1.3工程规模：根据工程量清单所述，工程总量为X立方米

1.4工程内容：包括但不限于土石方的开挖、运输、填筑、压实等工作

第二条合同主体

2.1承包人信息：

承包人名称：X工程有限公司

注册地址：X省X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

2.2发包人信息：

发包人名称：X建设有限公司

注册地址：X省X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币捌佰万元整）

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3支付方式：

（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总额的30%作为预付款

（2）工程进度达到50%时，发包人向承包人支付合同总额的30%

（3）工程进度达到100%且验收合格后，发包人向承包人支付剩余的40%

第四条工程进度

4.1施工期限：自合同签订之日起至X年X月X日

4.2工程进度计划：详见附件《工程进度计划表》

4.3延期施工：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期，并按实际情况调整工程进度计划

第五条质量标准

5.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准和要求，详见附件《质量标准》

5.2

质量验收：工程验收合格的标准为符合合同约定的质量要求，由双方共同参与验收

5.3质量争议的处理：如双方在质量验收过程中产生争议，可委托具有资质的第三方检测机构进行检测，并以检测结果为准

第六条材料供应

6.1材料种类：包括但不限于土石方、砂石、水泥、钢筋等

6.2材料质量：材料应符合国家及行业相关标准，经双方验收合格后使用

6.3材料供应时间：根据工程进度计划，提前七个工作日向承包人提供所需材料

第八条施工安全

8.1安全措施：承包人应按照相关法律法规和行业标准，制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设备完好。

8.2安全事故的处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和行业标准进行处理。发包人应给予必要的协助和支持。

第九条环境保护

9.1环保措施：承包人应按照相关法律法规和行业标准，制定并落实环境保护措施，确保施工过程中的环境保护。

9.2环保责任：承包人应对因施工原因造成的环境污染承担责任，并按照相关法律法规进行处理。

第十条违约责任

10.1

承包人违约：如承包人未能按照合同约定完成工程，应按照逾期工程部分的合同价款支付违约金。

10.2发包人违约：如发包人未能按照合同约定支付价款，应按照逾期支付部分的合同价款支付违约金。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.2诉讼或仲裁地点：合同签订地。

第十二条合同的变更和解除

12.1合同变更：如合同执行过程中，双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。

12.2合同解除：如合同执行过程中，发生不可抗力等法定解除情形，双方协商一致后可解除合同。

第十三条合同的终止

13.1工程