建设工程施工合同书通用版范本7篇.docx

建设工程施工合同书通用版范本7篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日完工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，乙方须承担全部责任。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2.乙方完成全部工程施工内容并通过甲方验收后，甲方将工程价款一次性支付给乙方。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求及操作规程精心组织施工，确保工程质量达到优良标准。

2.工程竣工后，乙方必须配合甲方进行验收，并提供必要的资料。验收过程中如发现质量问题或需要整改的地方，乙方必须无条件配合甲方进行整改。

3.如因乙方原因造成工程质量问题或无法按时交付工程，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方由此造成的损失。

第五条违约责任与赔偿

1.如因乙方原因造成工程质量问题或无法按时交付工程，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方由此造成的损失。

2.乙方在合同规定时间内无法完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。逾期超过XX天，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3.乙方在施工过程中不得擅自更改施工图纸和技术要求，如有违反，乙方需承担相应的法律责任并赔偿甲方由此造成的损失。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。未经对方同意，任何一方不得擅自更改或解除本合同。

2.若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，双方可通过法律途径解决。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，并清理好自己的施工设备、材料以及生活垃圾等。同时，乙方应配合甲方进行工程的收尾工作。若因乙方原因造成工程无法按时交付或质量问题，乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方由此造成的损失。

第七条争议解决与法律适用

1.本合同的解释、履行和争议的解决应遵守中华人民共和国的法律、法规。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，除争议部分外，双方应继续履行各自的其他义务。判决结果出来后，双方应遵守判决执行。如因判决结果导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方可协商解除合同或变更合同条款。

3.争议解决期间所发生的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）由引起争议的一方承担。如双方均有责任，则双方应共同承担相关费用。

第八条其他约定事项

1.乙方在签订合同时需向甲方提供必要的资质证明文件及相关经验资料等；在施工过程中需遵守甲方的安全、卫生等规章制度并接受甲方的监督与检查；工程竣工后需配合甲方进行验收并提供必要的验收资料等。

2.乙方在履行合同过程中应妥善保护甲方的财产及机密信息；在施工过程中应注意保护周围的环境和设施；在竣工后应及时清理施工现场并保持环境卫生等。

3.乙方在履行合同过程中如遇到重大问题或紧急情况需及时与甲方沟通并共同协商解决；同时应积极配合甲方处理相关善后事宜等。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料和设备的进场工作。自预付款到达乙方账户之日起，甲方给予乙方_____天的进场时间。

2.合同工期自预付款到达乙方账户之日起开始计算，总工期为_____天。

3.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工