2024版建设工程施工合同范例.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程施工合同范例

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4施工场地

第二条合同范围及工程内容

2.1工程概述

2.2施工范围

2.3工程量清单

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2工程变更价格

3.3价格调整

3.4支付方式

第四条施工期限

4.1总工期

4.2关键节点工期

4.3工期延误

第五条施工质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量问题处理

第六条材料和设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备验收

第七条施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄露责任

第十条违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

10.3违约赔偿

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁或诉讼

第十二条合同的变更、解除和终止

12.1合同变更

12.2合同解除

12.3合同终止

第十三条合同的生效、修改和解除

13.1合同生效

13.2合同修改

13.3合同解除

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3争议解决

14.4合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织，即委托承包人进行工程建设的甲方。

1.2承包人

承包人指合同中指明的具有工程施工权利的法人或其他组织，即接受发包人委托进行工程建设的乙方。

1.3监理人

监理人指合同中指明的具有工程监理权利的法人或其他组织，负责对承包人的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

1.4施工场地

施工场地指合同中确定的工程建设的具体地点，包括施工范围内的土地、建筑物、构筑物、设施设备等。

第二条合同范围及工程内容

2.1工程概述

工程概述包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等基本信息。

2.2施工范围

施工范围包括承包人应完成的全部工程内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等。

2.3工程量清单

工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为合同价格计算的依据。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价指承包人完成合同约定的全部工程内容后，应支付给承包人的工程价款总额。

3.2工程变更价格

工程变更价格指因工程变更导致合同总价发生调整时，双方协商确定的变更部分的价格。

3.3价格调整

价格调整指合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生调整时，双方协商确定的调整后的价格。

3.4支付方式

支付方式指双方约定的支付合同价款的方式，包括但不限于预付款、进度款、竣工款、质量保证金等。

第四条施工期限

4.1总工期

总工期指合同约定的承包人完成合同约定的全部工程内容的时间期限。

4.2关键节点工期

关键节点工期指合同中约定的对工程进度有重要影响的节点工期，包括但不限于工程开工、竣工、验收等。

4.3工期延误

工期延误指因承包人原因导致工程未能在合同约定的时间内完成，应承担的违约责任。

第五条施工质量

5.1质量标准

质量标准指合同中约定的工程质量的要求，包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准等。

5.2质量控制

质量控制指承包人应采取的措施和手段，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

5.3质量问题处理

质量问题处理指工程出现质量问题时，双方按照合同约定进行的处理方式，包括但不限于整改、加固、返工等。

第六条材料和设备

6.1材料供应

材料供应指发包人按照合同约定，向承包人提供工程所需的材料。

6.2设备供应

设备供应指发包人按照合同约定，向承包人提供工程施工所需的设备。

6.3材料和设备验收

材料和设备验收指承包人对发包人提供的材料和设备进行检验、测试、核对的过程，确保材料和设备的质量、数量、规格等符合合同约定。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属

知识产权归属指合同中约定的工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权的归属问题。

8.2侵权责任

侵权责任指在合同履行过程中，若发生侵犯他人知识产权的行为，侵权方应承担的法律责任。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

必威体育官网网址内容指合同中约定的双方在合同履行过程