EPCM建设工程项目管理合同建设工程施工合同样板5篇.docx

EPCM建设工程项目管理合同建设工程施工合同样板5篇

篇1

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条合同工期

1.本合同工期为：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.乙方应在规定工期内完成全部工作。如遇下列情况，乙方可书面申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术要求和施工验收规范为依据。

4.工程竣工后，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料。

第四条工程价款与支付

1.本工程采用包工包料方式，工程所需材料由乙方自行采购。

2.工程价款按照乙方实际完成的合格工程量乘以相应单价进行计算。具体单价见下表：

|项目|单价（元/平方米）|备注|

|---------------|----------------|------|

|主体结构|_________||

|装修装饰|_________||

|安装工程|_________||

|其他项目|_________||

3.乙方应每月向甲方提交已完成工程量报表，甲方应在收到报表后5个工作日内审核并支付进度款。具体支付方式为：__________。

4.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方全部工程款项。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金__________元。

2.乙方若不能按时完成工程任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金__________元。

3.如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。

4.双方其他违约责任按照相关法律法规执行。

第六条争议解决方式

1.如因本合同引起的争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

3.本合同受中华人民共和国法律管辖。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.如因不可抗力或国家政策调整导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就EPCM建设工程项目管理合同建设工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程承包方式：_________

二、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程价款：_________元。

（2）支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：_________。

2.工期及进度

（1）工期：本工程计划开工日期为_________年_________月_______