2024版建设工程和施工合同造价.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程和施工合同造价

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址

第二条：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条：合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整条件

3.3付款方式

3.4发票开具

第四条：工期要求

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误责任

第五条：施工质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量异议处理

第六条：材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

第七条：施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

第八条：变更与调整

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3变更费用

第九条：违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

9.3丙方违约

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决地点

10.3诉讼时效

第十一条：合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更条件

11.3合同终止条件

第十二条：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

第十三条：法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条：其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的补充

14.3合同的解除

14.4合同的转让

14.5附件列表

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称：X建设工程有限公司，地址：市区路号。

1.2乙方名称：X施工有限公司，地址：市区路号。

1.3丙方名称：X材料设备有限公司，地址：市区路号。

第二条：工程概况

2.1工程名称：X项目建设工程。

2.2工程地点：市区路号。

2.3工程规模：根据附件一《工程量清单》所列明的内容进行施工。

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及其附属设施的建设。

第三条：合同价格

3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额根据附件二《工程量清单》及《工程造价预算》确定。

3.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。

3.3付款方式：按照工程进度，甲方按月支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间按照附件三《付款计划》执行。

3.4发票开具：乙方应按国家税收法律法规的规定，向甲方开具合法的税务发票。

第四条：工期要求

4.1开工日期：年月日。

4.2竣工日期：年月日。

4.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应按合同约定向乙方支付赔偿金。

第五条：施工质量

5.1质量标准：按照国家标准、行业标准和甲方要求执行。

5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。

5.3质量异议处理：甲方对工程质量有异议的，应在验收合格后天内提出，并提供书面材料。乙方应在收到异议后天内答复，并根据甲方要求进行整改。

第六条：材料与设备

6.1材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合标准。

6.2设备供应：乙方负责提供施工所需设备，并保证设备性能良好。

6.3材料设备验收：甲方或其委托的第三方对乙方供应的材料设备进行验收，不符合要求的，乙方应负责更换或修复。

第八条：变更与调整

8.1变更条件：合同执行过程中，如甲方要求变更工程内容、规模、标准等，应签订书面变更协议。

8.2变更程序：甲方提出变更要求，乙方初步评估变更费用和工期影响，双方协商确定变更事项。

8.3变更费用：变更费用按照附件五《变更费用计算方式》计算，并由甲方承担。

第九条：违约责任

9.1甲方违约：甲方未按约定支付工程进度款、违约金等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

9.2乙方违约：乙方未按约定完成工程、质量不符合标准等，甲方有权要求乙方整改或解除合同，并要求乙方支付违约金。

9.3丙方违约：丙方未按约定供应材料设备或质量不符合标准，甲方有权要求丙方更换或修复，并有权要求乙方承担连带责任。

第十条：争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2争议解决地点：市区人民法院。

10.3诉讼时效：双方发生争议，应在知道或应当知道权利